«ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТБОРУ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ...»

УТВЕРЖДЕНА

Исполняющий обязанности

генерального директора

ООО «Газпром газораспределение Томск»

подпись

И.В. Домаренко

М.П.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ОТБОРУ ПОДРЯДЧИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО

РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «1С.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ. ВЕРСИЯ 8.2», А ТАКЖЕ ПЕРЕДАЧА

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА СОЗДАННЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

(КОНФИГУРАЦИИ) И МОДУЛИ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, НА НЕОГРАНИЧЕННЫЙ СРОК

(РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ЗАКУПКИ ЗП-5/2012) г. Томск

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ

В настоящей документации и во всех документах, связанных с проведением открытого запроса предложений по отбору поставщика (исполнителя или подрядчика) для поставки товаров (оказания услуг или выполнения работ), указанных в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого запроса предложений», используются нижеследующие термины в нижеуказанных их значениях.

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» для нужд которого осуществляется закупка (далее именуемое по тексту также «Общество» или ООО «Газпром газораспределение Томск»).

Место нахождения: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83.

Почтовый адрес: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83.

Адрес электронной почты:

- [email protected] Контактный телефон: (3822) 901300. Факс: (3822) 902601.

Организатор закупки – специализированное структурное подразделение Заказчика (тендерная группа юридического отдела ООО «Газпром газораспределение Томск»), на которое возложены функции по организации и проведению закупок (далее по тексту именуемый также «Организатор»).

Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром газораспределение Томск» – документ, который регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (далее именуемое по тексту «Положение о закупках товаров, работ, услуг»).

Закупка – способ выбора на принципах состязательности поставщиков (исполнителей, подрядчиков), способных осуществить поставку товаров, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с предметом закупки, к участию в которой приглашаются несколько потенциальных участников.

Запрос предложений - закупка, не являющаяся торгами (конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447-449 или публичным конкурсом в соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила проведения которой регламентируются Положением о закупках товаров, работ, услуг. Наилучшей признается заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям Документации запроса предложений (далее именуемый по тексту «запрос предложений»/«открытый запрос предложений»).

Участник закупки (участник размещения заказа) - юридическое или физическое лицо либо несколько юридических лиц или несколько физических лиц, выступивших на стороне одного участника закупки, выразивших заинтересованность в участии в запросе предложений путем направления Организатору письменного уведомления о намерении принять участие в процедуре проведения запроса предложений, или запроса Документации о запросе предложений, или запроса о разъяснении положений Документации о запросе предложений, или подачи заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в открытом запросе предложений – комплект документов, содержащий предложение Участника закупки, направленный Организатору на бумажном носителе по форме и в порядке, которые установлены в настоящей Документации о запросе предложений (далее именуемая по тексту также «Заявка на участие в запросе предложений»).

Документация о Запросе предложений – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях и правилах проведения запроса предложений, правилах подготовки, оформления и подачи Заявок на участие в запросе предложений, а также об условиях заключаемого по результатам запроса предложений Договора (далее именуемая по тексту также «Документация»).

Комиссия по подведению итогов запроса предложений – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для принятия решений по подведению итогов запроса предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур запроса предложений (далее именуемая по тексту «Комиссия)».

Состав Комиссии указывается в распорядительном документе Общества о проведении запроса предложений.

Договор – заключаемый по результатам открытого запроса предложений Договор на поставку товаров (оказание услуг или выполнение работ), указанных в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого запроса предложений».

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, выделенная по отдельным критериям, на которую в соответствии с извещением и документацией о запросе предложений допускается подача отдельной заявки на участие в открытом запросе предложений и заключении отдельного договора по итогам открытого запроса предложений.

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: www.gazpromgr.tomsk.ru.

Предмет открытого запроса предложений – отбор поставщика (исполнителя или подрядчика) для поставки товаров (оказания услуг или выполнения работ), указанных в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого запроса предложений».

Победитель открытого запроса предложений – Участник запроса предложений, предложивший лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом запросе предложений которого присвоен первый номер.

Начальная (максимальная) цена Договора - предельная цена товаров, работ, услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений рассчитанная Заказчиком в установленном порядке или определенная Заказчиком по результатам изучения конъюнктуры рынка.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

1.1. Законодательное регулирование 1.1.1. Настоящая Документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром газораспределение Томск», утвержденным решением единственного участника ООО «Газпром газораспределение Томск»

от 02 июля 2012 года № 5/2012 и иными нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Заказчик, Организатор закупки 1.2.1. Заказчик, Организатор проводит запрос предложений в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

1.2.2. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со ст. ст. 447-449, ст. ст. 1057-1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных статьями Гражданского кодекса РФ.

1.2.3. Наилучшей признается Заявка на участие в запросе предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса предложений, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям настоящей Документации о запросе предложений.

1.3. Предмет запроса предложений. Место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) 1.3.1. Организатор извещает всех заинтересованных лиц о проведении запроса предложений, предмет и условия которого указаны в настоящей Документации, и о возможности подавать Заявки на участие в запросе предложений в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в Документации.

1.3.2. Участник размещения заказа, чья Заявка на участие в запросе предложений признана наилучшей, или Участник, признанный Организатором единственным участником запроса предложений, обязан поставить товары (выполнить работы, оказать услуги), указанные в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого запроса предложений» (далее по тексту – «Информационная карта запроса предложений»), на условиях заключенного сторонами по результатам запроса предложений Договора.

1.3.3. Место, условия, сроки (периоды) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также характеристики поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг), указаны в Информационной карте запроса предложений.

1.4. Начальная (максимальная) цена Договора 1.4.1. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте запроса предложений.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты 1.5.1. Заказчик финансирует Договор, который будет заключен по результатам подведения итогов запроса предложений за счет собственных средств.

1.5.2. Порядок оплаты товаров (работ, услуг) указан в Информационной карте запроса предложений и в проекте Договора.

1.6. Требования к Участникам закупки 1.6.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника размещения заказа (закупки), независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей Документации и Положение о закупках товаров, работ, услуг.

1.6.2. Заказчик, при проведении настоящего запроса предложений, устанавливает следующие обязательные требования к Участникам закупки:

- непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- отсутствие у Участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;

1.6.2.1. Дополнительное обязательное требование к Участникам закупки, установленное Заказчиком:

- отсутствие сведений об Участниках закупки и (или) их соисполнителях (субподрядчиках) в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ.

1.6.3. Вышеуказанные требования к Участникам закупки могут быть также установлены к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым Участником закупки для исполнения Договора.

1.6.4. Организатор вправе на любом этапе запроса предложений проверить соответствие Участников закупки и привлекаемых ими соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным в настоящей Документации.

1.7. Отстранение от участия в запросе предложений.

1.7.1. Организатор либо Комиссия обязаны отстранить Участника закупки от дальнейшего участия в процедуре запроса предложений на любом этапе ее проведения в следующих случаях:

- в случае выявления недостоверности сведений, содержащихся в представленной Заявке на участие в запросе предложений;

- несоответствия Участника закупки, а также привлекаемых им для исполнения Договора соисполнителей (субподрядчиков) требованиям, установленным к Участникам закупок, соисполнителям (субподрядчикам) в настоящей документации;

- несоответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным настоящей Документацией к товарам, работам, услугам, являющихся предметом закупки.

1.7.2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений, а также завершить процедуру запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик не возмещает Участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах запроса предложений.

1.8. Расходы на участие в запросе предложений 1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки на участие в запросе предложений, участием в запросе предложений и заключением Договора. Документы, поступившие Заказчику в составе Заявки на участие в запросе предложений Участника закупки, последнему не возвращаются.

2.1. Содержание Документации 2.1.1. Документация включает перечисленные ниже разделы (документы), а также изменения и дополнения, вносимые в Документацию в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Раздела.

Часть I Открытый запрос предложений Раздел 1 Термины, используемые в Документации Раздел 2 Общие условия проведения открытого запроса предложений Раздел 3 Информационная карта открытого запроса предложений Раздел 4 Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа:

Форма описи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе Форма Заявки на участие в открытом запросе предложений и инструкция по ее Раздел 5 Форма журнала регистрации поступления заявок 2.1.2. Организатор обеспечивает размещение Документации, а также проекта Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации, на сайте Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru дновременно с размещением Извещения о проведении открытого запроса предложений не менее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Документация доступна для ознакомления на сайте Заказчика без взимания платы.

2.1.3. Со дня размещения на сайте Заказчика Извещения о проведении открытого запроса предложений Организатор, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу копию Документации в письменной форме в соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

При этом Документация предоставляется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление Документации, если такая плата установлена в Извещении о проведении открытого запроса предложений. Размер указанной платы не должен превышать расходы Организатора на изготовление копии Документации. Предоставление Организатором Документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. Документация в электронном виде может быть загружена с сайта Заказчика www.gazpromgr.tomsk.ru.

2.2. Разъяснение положений Документации 2.2.1. При проведении запроса предложений какие-либо переговоры Заказчика, Организатора закупки с Участниками закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

Организатор обязан ответить на любой письменный запрос Участника закупки, касающийся разъяснения Документации о запросе предложений, полученный не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Разъяснение положений Документации осуществляется Организатором в письменной форме.

2.2.3. Разъяснения положений Документации размещаются Организатором на сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника закупки, от которого поступил запрос, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления указанных разъяснений, но до истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений. Разъяснение положений Документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в Документацию и в Извещение о проведении открытого запроса предложений. Отказ от проведения открытого запроса предложений 2.3.1. Заказчик до истечения срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений вправе внести изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений и в Документацию, в том числе продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Все Участники закупки извещаются Организатором об этих изменениях при помощи оперативной связи (телефон, факс, электронная почта).

2.3.2. Изменения, вносимые в Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию, утверждается руководителем Заказчика либо иным уполномоченным лицом Заказчика.

2.3.3. Изменения, вносимые в Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию размещаются Организатором на сайте Заказчика не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. В случае, если указанные изменения размещены на сайте Заказчика позднее чем за три дня до даты окончания подачи Заявок на участие в запросе предложений, то срок подачи Заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте Заказчика внесенных в Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию изменений до даты окончания подачи Заявок на участие в запросе предложений такой срок составлял не менее чем три дня.

2.3.4. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений, а также завершить процедуру запроса предложений без заключения Договора по его результатам в любое время, при этом Заказчик не возмещает Участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием в процедурах запроса предложений.

2.3.5. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Организатором на сайте Заказчика. Соответствующие уведомления об отказе от проведения открытого запроса предложений Организатор обязан направить всем Участникам закупки.

2.3.6. После размещения Извещения об отказе от проведения открытого запроса предложений Заказчик возвращает Участникам закупки обеспечение Заявки на участие в запросе предложений в случае, если оно было предоставлено Участником в соответствии с требованиями, установленными в настоящей Документации.

2.3.7. Участники закупки, использующие Документацию с сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в Извещение о проведении открытого запроса предложений и Документацию.

2.3.8. Заказчик не несет ответственности за несвоевременное получение Участником закупки информации с сайта Заказчика, идентификация которого не возможна, в соответствии с пп. 2.3.7. настоящей Документации.

3. Инструкция по подготовке заявки на участие в запросе предложений 3.1. Требования к форме и оформлению Заявки на участие в запросе предложений.

3.1.1. Участник закупки оформляет Заявку на участие в запросе предложений в письменной форме на бумажном носителе, в запечатанном конверте, в соответствии с требованиями, установленными в настоящей Документации. Заявка на участие в запросе предложений составляется по форме, содержащейся в Разделе настоящей Документации.

3.1.2. Заявка на участие в запросе предложений должна быть выполнена машинописным способом и легко читаема. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

3.1.3. При описании условий и предложений, содержащихся в Заявке на участие в запросе предложений, Участники закупки должны применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в Заявках на участие в запросе предложений Участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав Заявки на участие в запросе предложений, имеются расхождения между обозначением суммы прописью и цифрами, то принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

3.1.4. Цена Договора, предлагаемая Участником закупки в Заявке на участие в запросе предложений, не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте запроса предложений.

В случае, если цена Договора, указанная в Заявке на участие в запросе предложений и предлагаемая Участником закупки, превышает начальную (максимальную) цену Договора, указанную в Информационной карте запроса предложений, соответствующий Участник закупки не допускается к участию в открытом запросе предложений на основании несоответствия его заявки на участие в запросе предложений требованиям, установленным Документацией. Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении расчетов, является российский рубль.

Участник закупки определяет цену Договора в соответствии с требованиями Документации и представляет предложение о цене Договора в Заявке на участие в запросе предложений.

3.1.5. Все документы, входящие в состав Заявки на участие в запросе предложений, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав Заявки на участие в запросе предложений, на иностранном языке должна сопровождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы либо апостилированы в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

3.1.6. При подготовке Заявки на участие в запросе предложений и документов, входящих в состав заявки на участие в запросе предложений, не допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.

3.1.7. Все документы, представленные в составе Заявки на участие в запросе предложений на бумажном носителе, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Участника закупки собственноручно. Все листы указанной Заявки на участие в запросе предложений, все листы тома Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать опись входящих в её состав документов, быть скреплена печатью и заверена подписью уполномоченного лица Участника закупки собственноручно, в том числе на сшивке. Верность копий документов, представляемых в составе Заявки на участие в запросе предложений, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Документации.

3.1.8. Заявка на участие в запросе предложений формируется согласно описи документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений.

3.1.9. Подготовленная Участником закупки Заявка на участие в запросе предложений помещается (запечатывается) в конверт. На конверте, в который помещается Заявка на участие в запросе предложений, указывается наименование предмета открытого запроса предложений, на участие в котором подается Заявка на участие в запросе предложений.

В целях обеспечения сохранности конверта, защиты от досрочного ошибочного вскрытия конверта, на конверте может быть указано следующее:

- слова «не вскрывать до» с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных Документацией;

- наименование Заказчика (Организатора);

- реестровый номер закупки, указанный на титульном листе Документации;

- адрес места подачи заявок на участие в запросе предложений, указанный в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Документации.

3.2. Требования к содержанию и составу Заявки на участие в запросе предложений 3.2.1. Заявка на участие в запросе предложений, которую представляет Участник закупки, должна быть подготовлена в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Раздела Документации и содержать сведения и документы, предусмотренные пунктом 11 Информационной карты запроса предложений.

4.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений 4.1.1. Заявка на участие в запросе предложений подается по месту нахождения Организатора закупки в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в запросе предложений может быть подана Участником закупки посредством почты, курьерской службы, а также либо лично.

4.1.2. Датой начала срока подачи Заявок на участие в запросе предложений является день, следующий за днем размещения на сайте Заказчика Организатором Извещения о проведении открытого запроса предложений. Прием Заявок производится в сроки, определенные в Извещении о проведении открытого запроса предложений и Информационной карте запроса предложений. Прием Заявок прекращается в момент, определенный Извещением о проведении открытого запроса предложений и Информационной картой запроса предложений.

4.1.3. Каждый конверт с Заявкой на участие в запросе предложений поступивший в срок, указанный в настоящем Разделе Документации, регистрируется Организатором в Журнале регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений в порядке поступления Заявок.

4.1.4. Заказчик, Организатор обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в Заявках на участие в запросе предложений Участников закупки, до вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. До указанной даты Заказчик, Организатор, иные лица не вправе знакомиться с содержанием Заявок Участников закупки.

4.1.5. Лицу, вручившему конверт с Заявкой на участие в запросе предложений, по его требованию выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. Кроме того, расписка содержит регистрационный номер Заявки на участие в запросе предложений, подпись и расшифровку подписи лица, получившего конверт с Заявкой на участие в запросе предложений. Дата и время получения, регистрационный номер заявки на участие в запросе предложений соответствуют Журналу регистрации поступления заявок на участие в запросе предложений.

4.1.6. Участник закупки вправе подать только одну Заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого лота.

4.2. Изменения, дополнения и отзыв Заявок на участие в запросе предложений 4.2.1 Участник закупки, подавший Заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в запросе предложений при условии, что Организатор получит письменное уведомление об изменении, дополнении или отзыве Заявки на участие в запросе предложений до окончания срока подачи Заявок, установленного в Документации. Изменения, дополнения и отзывы Заявок на участие в запросе предложений, полученные после окончания установленного Документацией срока подачи Заявок на участие в запросе предложений не принимаются.

Полученные после окончания установленного Извещением о проведении открытого запроса предложений и Документацией срока Заявки на участие в запросе предложений Участников закупки не рассматриваются.

4.2.2. Изменения (дополнения), внесенные в Заявку на участие в запросе предложений, оформляются в соответствии с требованиями пункта 3.1 настоящего Раздела Документации.

4.2.3. Изменения (дополнения) в Заявку на участие в запросе предложений должны содержать опись документов, входящих в состав изменений.

4.2.4. Изменения (дополнения), внесенные в заявку на участие в запросе предложений, считаются неотъемлемой частью Заявки на участие в запросе предложений.

4.2.5. Конверты с изменениями (дополнениями) Заявки на участие в запросе предложений Участник закупки дополнительно маркирует словом «Изменения» («Дополнения»).

4.2.6. В случае если Участник закупки оформляет новую редакцию Заявки на участие в запросе предложений, одновременно или предварительно отзывается поданная ранее Заявка на участие в запросе предложений.

4.2.7. Конверты с изменениями (дополнениями) заявок на участие в запросе предложений вскрываются Организатором одновременно с конвертами с Заявками на участие в запросе предложений.

4.2.8. О вскрытии конвертов с изменениями (дополнениями) заявок на участие в запросе предложений делается соответствующая отметка в Протоколе вскрытия заявок на участие в запросе предложений.

4.2.9. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений (дополнений) в Заявки на участие в запросе предложений.

4.2.10. Уведомление об отзыве Заявки на участие в запросе предложений должно быть подписано уполномоченным лицом Участника закупки собственноручно и скреплено печатью.

4.2.11. После окончания срока подачи Заявок на участие в запросе предложений отзыв заявок на участие в запросе предложений не допускается.

5. Порядок вскрытия конвертов с Заявками на участие в запросе предложений 5.1. В день, во время и в месте, указанные в Извещении о проведении открытого запроса предложений, Организатор вскрывает конверты с Заявками на участие в запросе предложений.

5.2. В случае установления факта подачи одним Участником закупки двух и более различных по содержанию Заявок на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее Заявки на участие в запросе предложений таким Участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого Участника закупки, поданные в отношении данного запроса предложений, не рассматриваются.

5.3. Процедура вскрытия заявок на участие в запросе проводится Организатором. При вскрытии конвертов с письменными Заявками на участие в запросе предложений Организатором ведется протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений, который должен содержать следующие сведения:

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника закупки, Заявка на участие в запросе предложений которого вскрывается;

- предложение по цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), содержащееся в Заявке на участие в запросе предложений, и/или условия исполнения Договора, указанные в такой Заявке на участие в запросе предложений и являющиеся критериями оценки заявок на участие в запросе предложений;

- решение о признании запроса предложений несостоявшимся в случае, если на участие в запросе предложений подана только одна Заявка на участие в запросе предложений или не представлено ни одной Заявки на участие в закупке.

5.4. Протокол вскрытия заявок на участие в запросе предложений подписывается уполномоченным сотрудником Организатора непосредственно после завершения процедуры вскрытия заявок на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается Организатором на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня его подписания.

5.5. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в запросе предложений не подано ни одной Заявки на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся, о чем указывается в протоколе вскрытия заявок на участие в запросе предложений. При этом Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или осуществить прямую закупку (разместить заказ у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика) в соответствии требованиями п. 10.2.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг.

5.6. Организатор вправе потребовать от Участников запроса предложений разъяснения положений поданных ими Заявок на участие в запросе предложений. Не допускаются требования, направленные на изменение содержания предложений, включая изменение цены.

5.7. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в запросе предложений подана только одна Заявка на участие в запросе предложений, то такая Заявка на участие в запросе предложений вскрывается, проводится ее рассмотрение в порядке, установленном Документацией.

6. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений 6.1. Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений могут проводиться одновременно или последовательно.

6.2. Организатор и Комиссия по подведению итогов запроса предложений рассматривают Заявки на участие в запросе предложений на соответствие следующим требованиям:

- наличие документов, определенных Документацией о запросе предложений;

- соответствие предмета Заявки на участие в запросе предложений предмету закупки, указанному в Документации;

- наличие обеспечения Заявки на участие в запросе предложений, если в Документации о запросе предложений установлено данное требование;

- не превышение предложения по цене Договора (товаров, работ, услуг являющихся предметом закупки), содержащегося в Заявке на участие в запросе предложений, над начальной (максимальной) ценой предмете запроса предложений (Договора), установленной Заказчиком.

6.3. Организатором и Комиссией по подведению итогов запроса предложений также проводится проверка информации об Участниках запроса предложений, в том числе осуществляется оценка правоспособности, платежеспособности и деловой репутации участника.

6.4. По результатам рассмотрения и проверки информации об Участниках запроса предложений Организатор и Комиссия по подведению итогов запроса предложений вправе отклонить Заявку на участие в запросе предложений в следующих случаях:

- отсутствия в составе Заявки на участие в запросе предложений документов, определенных Документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике запроса предложений или о товарах (работах, услугах), на поставку (выполнение, оказание) которых размещается заказ;

- отсутствия обеспечения Заявки на участие в запросе предложений, если в Документации установлено данное требование;

- наличия в таких Заявках на участие в запросе предложений предложения о цене Договора (товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки), превышающего начальную (максимальную) цену предмета запроса предложений (Договора), установленную в Документации о запросе предложений;

- несоответствия Участника запроса предложений требованиям, указанным в пункте 1.6. настоящей Документации, в том числе в случае наличия сведений об Участнике запроса предложений и (или) его соисполнителе (субподрядчике) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ;

- несоответствия Заявки, поданной Участником запроса предложений, требованиям Документации о запросе предложений и Положения о закупках товаров, работ, услуг.

Отклонение Заявок на участие в запросе предложений по иным основаниям не допускается.

6.5. Срок рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений не может быть менее одного дня и не может превышать семь дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.

6.6. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений Организатором и Комиссией по подведению итогов запроса предложений принимается решение о допуске к участию в запросе предложений Участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, или об отказе в допуске такого Участника закупки к участию в запросе предложений.

6.7. По результатам рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений Организатором составляется протокол рассмотрения заявок, в котором должны быть указаны сведения об Участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, решение о допуске Участника закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения и с указанием положений Документации и Положения о закупках товаров, работ, услуг, которым не соответствует Участник закупки и (или) его Заявка на участие в запросе предложений.

Указанный протокол подписывается уполномоченным лицом Организатора и членами Комиссии по подведению итогов запроса предложений в день окончания рассмотрения заявок на участие в запросе предложений.

Протокол рассмотрения заявок размещается Организатором на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня его подписания.

6.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении всех Заявок на участие в запросе предложений, то запрос предложений признается несостоявшимся.

6.9. В случае, если Документацией предусмотрено два и более лота, то запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении того лота, по которому принято решение об отклонении всех заявок на участие в запросе предложений.

6.10. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений по решению Организатора и Комиссии по подведению итогов запроса предложений только одна Заявка на участие в запросе предложений не была отклонена либо в случае, если поступила только одна Заявка на участие в запросе предложений, которая не отклонена, то может быть принято решение о заключении Договора с Участником запроса предложений, подавшим указанную заявку, о чем указывается в протоколе рассмотрения заявок.

В этом случае Договор Участником запроса предложений должен быть подписан в срок, предусмотренный Документацией, в противном случае Участник запроса предложений признается уклонившимся от заключения Договора.

В случае уклонения такого Участника запроса предложений от заключения Договора денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, не возвращаются.

6.11. В целях выявления лучших условий исполнения Договора проводится оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений, по итогам которых заявки на участие в запросе предложений ранжируются по степени предпочтительности для Заказчика. В случае, если Организатором было принято решение об отклонении Заявок на участие в запросе предложений, оцениваются только Заявки на участие в запросе предложений, которые не были отклонены.

6.12. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений проводится членами Комиссии по подведению итогов запроса предложений в строгом соответствии с критериями и порядком, предусмотренными Документацией и Положением о закупках товаров, работ, услуг.

6.13. К оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений могут быть привлечены специалисты – сотрудники профильных структурных подразделений Заказчика, иные лица, обладающие специальными знаниями по предмету закупки.

6.14. При проведении оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Комиссия по подведению итогов запроса предложений и привлекаемые специалисты должны руководствоваться:

- действующим законодательством;

- условиями запроса предложений, изложенными в Извещении о проведении открытого запроса предложений, Документации, внесенными в них изменениями, а также разъяснениями положений Документации;

- критериями оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, предусмотренными Документацией.

6.15. Члены Комиссии по подведению итогов запроса предложений и специалисты, привлекаемые к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений, несут персональную ответственность за объективность своих оценок.

6.16. Каждый член Комиссии по подведению итогов запроса предложений и привлеченный специалист на этапе оценки и сопоставления заявок:

- детально изучает Заявки на участие в запросе предложений, не отклоненные Организатором по результатам рассмотрения заявок;

- представляет свои оценки и рекомендации Комиссии по подведению итогов запроса предложений по каждой заявке, используя единые для всех Участников подходы в сроки, установленные в распорядительном документе о проведении запроса предложений;

- излагает дополнительную информацию по существу рассматриваемого предложения (в случае если специалист обладает дополнительной важной информацией по существу рассматриваемого предложения).

6.17. В случае привлечения к оценке и сопоставлению заявок на участие в запросе предложений специалистов, по результатам проведенных ими оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений Организатор формирует сводный отчет, в котором систематизирует и обобщает материалы проведенных оценки и сопоставления всех заявок на участие в запросе предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

7.1. Решение о результатах запроса предложений принимается Комиссией по подведению итогов запроса предложений.

7.2. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок на участие в запросе предложений Комиссия по подведению итогов запроса предложений может принять следующие решения:

- о выборе наилучшей Заявки на участие в запросе предложений;

- о проведении процедуры уторговывания;

- об отклонении всех Заявок на участие в запросе предложений и признании запроса предложений несостоявшимся;

- об отказе от проведения запроса предложений.

7.3. Решение Комиссии по поведению итогов запроса предложений оформляется протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором в том числе должны содержаться следующие сведения:

- об Участниках, представивших заявки на участие в запросе предложений, и допущенных к участию в запросе предложений;

- о результатах оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений;

- о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении;

- наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника, представившего Заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей.

7.4. Комиссия по подведению итогов запроса предложений вправе отклонить все Заявки на участие в запросе предложений, если ни одна из них не удовлетворяет установленным в Документации требованиям в отношении Участника запроса предложений, требованиям в отношении товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, а также требованиям к оформлению и составу Заявки на участие в запросе предложений.

7.5. Итоговый протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии по подведению итогов запроса предложений.

7.6. Итоговый протокол размещается Организатором на сайте Заказчика не позднее чем через три дня со дня его подписания.

7.7. Организатор незамедлительно в письменной форме уведомляет Участника, представившего заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей, о результатах запроса предложений.

7.8. Протоколы и другие документы, составленные в ходе проведения запроса предложений, Заявки на участие в запросе предложений, Извещение и Документация, изменения, внесенные в Документацию, и разъяснения Документации, хранятся Заказчиком не менее чем три года с даты подписания Протокола о подведении итогов запроса предложений.

8.1. Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, признанную наилучшей либо Участник запроса предложений, указанный в пункте 6.10. настоящего Раздела Документации, в течение срока, установленного Документацией, должен представить Заказчику подписанный им текст Договора на условиях, содержащихся в Документации и в заявке на участие в запросе предложений.

8.2. В случае, если Указанный участник запроса предложений в срок, предусмотренный Документацией о запросе предложений, не представил Заказчику подписанный Договор, такой участник признается уклонившимся от заключения Договора.

8.3. Указанный Участник запроса предложений в течение срока, установленного Договором, должен представить Заказчику обеспечение исполнения Договора, в случае, если в Документации было установлено такое требование. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в размере и форме, которые предусмотрены Документацией. В случае непредставления Участником обеспечения исполнения Договора, обязательства по Договору считаются неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и Договор с момента неисполнения такого обязательства считается расторгнутым.

8.4. В случае, если указанный Участник запроса предложений признан Заказчиком уклонившимся от заключения Договора, или не предоставил обеспечение исполнения Договора, если в Документации было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно уведомляет Организатора о таких фактах. В таких случаях Заказчик должен истребовать обеспечение заявки на участие в запросе предложений, если такое обеспечение было предусмотрено Документацией, и Комиссия по подведению итогов запроса предложений вправе пересмотреть решение об итогах запроса предложений.

8.5. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения Договора, Комиссия по подведению итогов запроса предложений вправе принять решение о заключении Договора с Участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер.

8.6. Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела 2. «Общие условия проведения открытого запроса предложений». При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 2 и настоящей Информационной картой, применяются положения Информационной карты.

Наименование Заказчика, Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Наименование Организатора, Тендерная группа юридического отдела контактная информация ООО «Газпром газораспределение Томск»

Предмет запроса предложений Отбор подрядчика для выполнения работ и оказания услуг по разработке, Количество поставляемого Объем выполняемых работ (оказываемых услуг) в соответствии с товара, объема выполняемой требованиями Технического задания Приложение №1 Части II «Проект работы, оказываемой услуги договора» настоящей Документации о запросе предложений.

и сроки (периоды) поставки 1) по месту нахождения Подрядчика;

товара, выполнения работы, 2) по месту нахождения Заказчика:

оказания услуги - Томская область, г.Томск, ул. Карла Маркса 83 (офисные помещения Требования к качеству, Качество выполняемых работ (оказываемых услуг) должно соответствовать техническим характеристикам требованиям Части II «Проект договора» настоящей Документации о товара, работы, услуги, к их запросе предложений.

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требовании, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика Начальная (максимальная) 5 030 000 (Пять миллионов тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Порядок формирования цены Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Форма, сроки и порядок Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский оплаты товара, работы, услуги рубль. Оплата за выполненные работы производится в рублях путем Требования к описанию Участники закупки в составе заявки на участие в запросе предложений 10.

Участниками закупки представляют описание выполняемых работ, в соответствии с поставляемого товара, требованиями Заказчика, установленными в документации, в том числе в который является предметом Информационной карте и проекте Договора.

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требование к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки их количественных и качественных характеристик Требования к составу Заявки Заявка на участие в запросе предложений должна быть подготовлена по 11.

на участие в запросе форме, представленной в Разделе 4 настоящей Документации, с предложений соблюдением требований, установленных в Разделе 2 «Общие условия а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического предпринимателей), копий документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника закупки – юридического лица:

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель), - в случае если от имени Участника закупки действует иное лицо, Заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника закупки, заверенная печатью Участника закупки и подписанная руководителем Участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом или нотариально заверенная копия такой доверенности;

- в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника закупки, Заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии устава, учредительных документов Участника закупки (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом запроса предложений, является крупной сделкой.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, составленное по форме, содержащейся в разделе 4 Документации.

3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в закупке в соответствии с п.1.6. Раздела 2 «Общие условия проведения запроса предложений».

Участником закупки может быть представлена справка о том, что:

- в отношении Участника закупки - юридического лица не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника закупки юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в запросе предложений;

- у Участника закупки отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

Порядок подачи заявок на Общий порядок подачи заявок на участие в запросе предложений 12.

участие в запросе определен в подразделе 4 «Подача Заявок на участие в запросе предложений предложений» Раздела II «Общие условия проведения открытого запроса Место подачи Заявок на 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 13.

предложений, изменений (дополнений) в Заявки на участие в запросе предложений и уведомлений об отзыве Заявок (адрес) Дата, время начала и дата, Дата и время начала срока подачи заявок:

14.

время окончания срока подачи «01» октября 2012 года 09 часов 00 минут (то томскому времени).

Заявок участие в запросе Дата и время окончания срока подачи заявок:

Форма, порядок, дата начала и Участник закупки может направить письменный запрос Организатору, 15.

дата окончания срока касающийся разъяснения документации о запросе предложений. Запрос о предоставления Участникам разъяснении положений документации направляется Участником закупки положений документации о 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет Место, дата, и время вскрытия Вскрытие конвертов с Заявками на участие в запросе предложений 16.

в конвертов с заявками на производится по адресу:

участие в запросе Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 111.

Место и дата рассмотрения Рассмотрения заявок участников запроса предложений проводится по 17.

заявок участников запроса адресу:

предложений Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 111.

Место и дата подведений Подведение итогов запроса предложений проводится по адресу:

18.

итогов запроса предложений Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 83, кабинет 111.

Критерии оценки и Оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений 19.

сопоставления заявок на Комиссией осуществляется по следующим критериям:

предложений Значимость критерия «Цена Договора» (весовой коэффициент) – 100%.

Порядок оценки и 1. Оценка Заявок по критерию «Цена Договора»:

20.

сопоставления Заявок в Оценка заявок по критерию «Цена Договора» осуществляется в соответствии с заявленными следующем порядке:

Заказчиком критериями Рейтинг (Rai), присуждаемый заявке по критерию «Цена Договора»

Сведения о возможности Процедура уторговывания не предусмотрена.

21.

проведения процедуры уторговывания Срок, в течение которого Участник, признанный Организатором и Комиссией единственным 22.

участник, признанный участником запроса предложений, должен подписать Договор с Заказчиком Организатором и Комиссией (и вернуть его Заказчику) в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на единственным участником сайте Заказчика протокола рассмотрения заявок.

запроса предложений, должен подписать Договор с Заказчиком Срок, в течение которого Участник, представивший заявку на участие в запросе предложений, 23.

участник, представивший признанную наилучшей, должен подписать Договор с Заказчиком (и заявку на участие в запросе вернуть его Заказчику) в течение 10 (десяти) дней со дня размещения на предложений, признанную сайте Заказчика протокола оценки и сопоставления заявок.

наилучшей, должен подписать Договор с Заказчиком Срок подписания Договора Заказчик обязан подписать Договор в течение 10 (десяти) дней со дня 24.

РАЗДЕЛ 4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ

ЗАКУПКИ

4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В

ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в открытом запросе предложений.

(наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки) Настоящим_ _ направляются нижеперечисленные документы.

Участник закупки (уполномоченный представитель) (должность, Ф.И.О.)

4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

На бланке организации Дата, исх. Номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(указать наименование открытого запроса предложений, реестровый номер закупки, номер лота) 1. Изучив Документацию для вышеупомянутого запроса предложений, а также применимые к данному запросу предложений законодательство и нормативно-правовые акты, _ в лице _ (указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица) действующего на основании (указать документ, уполномочивающий действовать от имени Участника закупки) сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. _ согласно в случае победы заключить Договор и выполнить работы в соответствии с требованиями Документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке:

I. Цена Договора Цена Договора составляет: (_ прописью_) рублей_ копеек, в том числе НДС (_ прописью_) рублей_ копеек.

(указывается предлагаемая цена Договора, в рублях, рассчитывается в соответствии с порядком, установленном в пп. 3.1.4 Раздела 2 Документации и п.4, 7, 8 Раздела 3 Документации).

Расчет цены Договора указан в Локальной смете – Приложение № 1 к Заявке на участие в открытом запросе предложений.

II. Качество, технические характеристики, безопасность выполняемых работ и т.д.

3. Мы ознакомлены с Документацией. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса предложений, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с Документацией в пределах предлагаемой нами цены Договора.

4. Если наше предложение, изложенное выше, будет принято, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

5. Настоящим гарантируем достоверность представленных нами в Заявке на участие в открытом запросе предложений сведений и подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

6. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно оформлены документы и формы, требуемые Документацией, в том числе настоящая форма, подана Заявка на участие в открытом запросе предложений, не отвечающая требованиям законодательства Российской Федерации и Документации, _ (указать наименование Участника закупки) не будет допущен Организатором к участию в запросе предложений.

7. В случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя обязательство в установленный Документацией срок подписать представленный ООО «Газпром газораспределение Томск» Договор в соответствии с требованиями Документации и условиями нашего предложения.

8. В случае, если наше предложение будет лучшим после предложений победителя запроса предложений, а победитель запроса предложений будет признан уклонившимся от заключения Договора с ООО «Газпром газораспределение Томск», мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями Документации и условиями настоящего предложения.

9. В случае если (указать наименование Участника закупки) будет единственным Участником закупки, признанным Участником закупки, мы обязуемся подписать Договор в соответствии с требованиями Документации и условиями настоящего предложения.

10. Настоящим (указать наименование Участника закупки) подтверждает, что соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к Участникам закупки, в том числе требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром газораспределение Томск».

11. Настоящим подтверждаем, что (указать наименование Участника закупки) совершены все необходимые для заключения Договора действия и формальности, требования о совершении которых установлены действующим законодательством и учредительными документами.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком – ООО «Газпром газораспределение Томск», уполномочен _ (контактная информация уполномоченного лица: Ф.И.О., должность, телефон). Все сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

_ Место жительства Участника закупки (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) Почтовый адрес _ телефон факс _ адрес электронной почты _ банковские реквизиты: _ Участник закупки (уполномоченный представитель) (указать должность, Ф.И.О.)

Раздел 5. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_ Участник закупки:

_ фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), доверяет паспорт серии _ № выдан _ «» _ представлять интересы_ фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), на открытых запросах предложений, проводимых ООО «Газпром газораспределение Томск»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен выполнять следующие действия:

• подписание заявки на участие в открытом запросе предложений, • подписание изменений в заявку на участие в открытом запросе предложений, • осуществлять отзыв заявки на участие в открытом запросе предложений, • иные действия по усмотрению Участника закупки.

Подпись _ удостоверяем.

Доверенность действительна по «» _ _ г.

Участник закупки (уполномоченный представитель) / / *Форму №5.1. Участник закупки предоставляет в составе заявки на участие в открытом запросе предложений в случае, если от имени Участника закупки действует не физическое лицо, обладающее правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности (руководитель Участника закупки). Доверенность может быть предоставлена не по установленному образцу.

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на разработку, внедрение и техническое сопровождение комплексной информационной системы ООО «Газпром газораспределение Томск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя генерального директора Домаренко И.В., действующего на основании доверенности №218 от 28.12.2011, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице, действующего на основании, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании _ № от заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить работы и оказать услуги по разработке, внедрению и техническому сопровождению комплексной информационной системы на базе системы программного продукта «1С. Управление производственным предприятием. Версия 8.2» в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором (далее по тексту – «работы»), а также передать исключительное право на созданные оригинальные прикладные решения (конфигурации) и модули, в полном объеме, на неограниченный срок.

1.2. Перечень и объем выполняемых работ, результат работ, подлежащий передаче Заказчику, технические и иные требования к выполнению работ и их результату, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, определены в Приложении №1 к настоящему договору «Техническое задание на оказание услуг по разработке внедрению и техническому сопровождению «Комплексной информационной системы на базе «1С. Управление производственным предприятием. Версия 8.2 в 2013 – 2014 гг.».

Приложение №1 является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Исключительное право на результат работ переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Актов выполненных работ согласно разделу 3 настоящего договора. После перехода исключительного права на результат работ к Заказчику, последний вправе его использовать в любой форме и любым не противоречащим закону способом.

1.4. В соответствии с настоящим договором Заказчик принимает на себя обязательства принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. Работы выполняются поэтапно, сроки выполнения работ определены в Календарном графике проекта (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. В случае необходимости выполнения дополнительных работ в рамках отдельного этапа, связанных с доработкой комплексной информационной системы в объемах, определенных Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору), Заказчик предоставляет Исполнителю перечень дополнительных работ, необходимых к доработке, в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до окончания соответствующего этапа. Дополнительные работы, связанные с доработкой комплексной информационной системы, в объемах, определенных Техническим заданием, не увеличивают срок выполнения работ и цену настоящего договора.

Исполнитель обязан доработать комплексную информационную систему при условии, что письменный перечень дополнительных работ на доработку предоставлен Заказчиком не позднее, чем за 30 дней до окончания срока выполнения работ по соответствующему этапу.

1.7. Место выполнения работ:

- по месту нахождения Подрядчика;

- по месту нахождения Заказчика:

- Томская область, г.Томск, ул. Карла Маркса 83 (офисные помещения Заказчика);

- Томская область, г.Томск, пр. Фрунзе 170 (офисные помещения Заказчика).

ЦЕНА ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Договора определяется в Приложении №3 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью, и составляет сумму стоимости всех этапов, согласно Приложению №3 к настоящему договору, НДС_. (Если НДС не облагается, указывать: НДС не облагается с указанием основания освобождения от оплаты НДС). Цена Договора включает в себя стоимость работ и вознаграждение за приобретение исключительного права на результат работ.

2.2. Цена договора установлена на весь срок его действия, пересмотру и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ; включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы по разработке, внедрению и сопровождению комплексной информационной системы, стоимость отчуждаемого исключительного права, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Оплата за выполненные работы производится в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 14 настоящего договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета, что подтверждается выпиской обслуживающего Заказчика банка о списании денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Оплата осуществляется следующим образом:

перед началом работ по этапу, определенному в Приложении №3 к настоящему Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику предоплату в размере 30 % от стоимости этапа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 14 Договора; предоплата производится в течение 10(десяти) дней с момента выставления счета;

окончательный расчет 70% от стоимости этапа - производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ по каждому этапу и выставления Подрядчиком счета.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные настоящим Договором, в строгом соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2 к настоящему Договору.

3.2. Подрядчик выполняет работы на территории Заказчика и Подрядчика, в месте выполнения работ, определенном в п.1.7. настоящего Договора.

3.3. Заказчик перед началом выполнения работ предоставляет Подрядчику одно рабочее место, оборудованное столом и креслом.

3.4. Подрядчик выполняет работы своими силами и средствами, с использованием своего оборудования (компьютер, ноутбук, принтер и т.д.) и материалов.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Выполнить работы лично, в соответствии с требованиями настоящего Договора, в объеме, определенном Приложением №1 к настоящему Договору, с надлежащим качеством и передать Заказчику результат работ в предусмотренные настоящим Договором сроки по актам выполненных работ.

Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие сертификаты, высшее экономическое или бухгалтерское образование.

Выполнить работы в сроки, определенные Приложением №2 к настоящему Договору.

Выполнять работы своими силами, средствами и с использованием своего оборудования.

Устранять недостатки в выполненных работах, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

Соблюдать все законодательные и нормативные акты, а также все соответствующие техническим требованиям и требованиям лицензионного соглашения, устанавливающего правила использования программных продуктов 1С, нормы и правила.

Своевременно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки оказываемых услуг.

Незамедлительно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком указанного уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

Подрядчик обязан вернуть документы Заказчика при выполнении работ, если таковые будут передаваться.

При оказании услуг на рабочих местах Заказчика соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, действующих у Заказчика.

4.2.1. Требовать беспрепятственного допуска в место выполнения работ.

4.2.2. Требовать предоставления одного оборудованного рабочего места на территории Заказчика, в соответствии с п.3.3. настоящего Договора.

4.2.3. Требовать предоставления серверного оборудования, на котором установлено программное обеспечение, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.2.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.1. Предоставить серверное оборудование, на котором установлено программное обеспечение, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

4.3.2. Предоставить Подрядчику одно оборудованное рабочее место, в соответствии с п.3.3. настоящего Договора.

Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в размере, сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

В течении 3-х рабочих дней проверять выполнение, предоставленных на проверку работ Подрядчика.

4.4.1. Осуществлять контроль в ходе исполнения настоящего Договора, требовать от Подрядчика предоставления оперативной информации о ходе работ (в устной либо письменной форме).

4.4.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества или в неполном объеме в одностороннем порядке отказаться от работ Подрядчика и расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Подрядчика за пять рабочих дней.

Заказчик гарантирует, что программный продукт «1С. Управление производственным предприятием.

Версия 8.2» приобретено им правомерно, Заказчик имеет лицензию на использование указанного программного продукта, конфигурация которого берется Подрядчиком за основу, а также клиентские лицензии по количеству одновременно работающих пользователей.

Заказчик не имеет право распространять третьим лицам результат работ, в том числе прикладные решения, созданные в результате исполнения настоящего Договора без разрешения правообладателя программного продукта 1С.

Подрядчик гарантирует, что он является официальным партнером фирмы 1С и имеет право выполнять работы, являющиеся предметом настоящего Договора.

Подрядчик не имеет права использовать в свой деятельности или в деятельности третьих лиц результаты выполненных по настоящему договору работ, а также любую информацию, полученную от Заказчика при исполнении настоящего договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня завершения выполнения работ по отдельному этапу, предусмотренному Календарным графиком (Приложение №2), предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра акта выполненных работ, подписанных со стороны Подрядчика, и отчетную документацию (если таковая предусмотрена в графике).

5.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в п.5.1 настоящего Договора, Заказчик производит приёмку выполненных работ и подписывает Акт выполненных работ или направляет Подрядчику свои замечания.

5.3. С момента подписания Сторонами Акта выполненных работ работы Подрядчика по отдельному этапу считаются выполненными. При наличии недостатков Акт выполненных работ подписывается после их устранения Подрядчиком либо после согласования Сторонами вопроса о соразмерном уменьшении цены.

5.4. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику счёт-фактуру.

5.5. Акты выполненных работ подписываются по факту выполнения работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За нарушение сроков начала или окончания выполнения работ по каждому этапу, предусмотренному в Приложении №2 к настоящему Договору, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 0,05 % от стоимости работ по этому этапу за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока начала или окончания выполнения работ по соответствующему этапу по день фактического начала или окончания выполнения работ по соответствующему этапу.

6.2. Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6.3. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05 % от суммы неоплаченных услуг за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.4. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине Заказчика.

6.5. Нарушение сроков выполнения работ более чем на 5 (пять) рабочих дней стороны решили считать существенным нарушением условий договора.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям настоящего договора.

Подрядчик гарантирует качество выполнения работ.

7.2. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполнения работ на срок 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ по соответствующему этапу.

7.3. В случае если в течение гарантийного срока обнаружено, что Подрядчик оказал Заказчику услуги ненадлежащего качества, а также сбоя или некорректно выполненной работы, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

7.4. Если неполадки возникли по вине Заказчика, то их устранение происходит за счет Заказчика.

7.5. Если Подрядчик не согласен, что неполадки возникли по его вине, стороны выясняют причины возникновения неполадок и составляют двусторонний акт с указанием причин неполадок, их перечня и срока устранения.

7.6. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков по вине Подрядчика.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны сохраняют строгую конфиденциальность относительно финансовой, коммерческой и любой другой информации, полученной Сторонами в период действия настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего Договора разрешаются Сторонами путем переговоров.

9.2. Неурегулированные Сторонами разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

9.3. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения которой не может превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее отправления почтовой связью с приложением подтверждающих ее требование документов.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предотвратить.

При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая сторона должна в течение 3-х дней известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 10. настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 10.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 10.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон, и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Подрядчику. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, если в уведомлении не предусмотрен конкретный срок расторжения Договора.

Если Заказчик отказался от настоящего Договора, Подрядчик сохраняет право на вознаграждение за работы, выполненные им до прекращения Договора.

В случае расторжения настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней вывести с территории Заказчика имущество, находящееся на территории Заказчика. При неисполнении данного условия Заказчик вправе сдать имущество на хранение за счет Подрядчика.

Вместе с подписанным Договором Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о цепочке собственников Подрядчика по адресу электронной почты [email protected], по форме, размещенной в сети Интернет по адресу: http://www.nalog.ru/html/spravka.zip), и в электронном виде в редактированном формате MS Excel, с приложением подтверждающих документов (выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц, согласие на обработку персональных данных для физических лиц, др.) в формате «.pdf». Информация, содержащая персональные данные конкретных физических лиц, должна передаваться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Подрядчика, последний предоставляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты [email protected], в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Подрядчиком обязанности, предусмотренной п.11.4., 11.5. настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они отправлены заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2014 или полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору (в зависимости от того, какое условие наступит ранее).

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

Срок действия настоящего договора может быть продлен по согласованию сторон.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Техническое задание (Приложение №1).

Календарный график (Приложение №2).

Стоимость этапов оказания услуг (Приложение №3)

14. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ООО «Газпром газораспределение Томск»

Адрес: 634009, г. Томск, ул. К. Маркса, д. ИНН 7017203428 КПП Р/с Центральный филиал АБ «Россия», п.Газопровод, Московская область К/с БИК Тел.: 8(3822) Адрес электронной почты:

[email protected] _И.В. Домаренко _(ФИО)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке, внедрению и техническому сопровождению «Комплексной информационной системы на базе «1С. Управление производственным предприятием.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ............... НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОКАЗЫВАЮТСЯ УСЛУГИ КИС

ПЛАНОВЫЕ СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ПО КИС

ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КИС

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ ПО КИС ЗАКАЗЧИКУ

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ

РАЗРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

1.8 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ КИС

НАЗНАЧЕНИЕ КИС

ЦЕЛЬ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ КИС

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К КИС

4.1 ТРЕБОВАНИЯ К КИС В ЦЕЛОМ

Требования к структуре и функционированию системы

Показатели производительности КИС

Общие требования к надежности аппаратного и программного обеспечения для функционирования КИС Требования к эргономике и технической оснащенности КИС

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов КИС Требования по сохранности информации при авариях

Требования к лицензионной чистоте

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ (ЗАДАЧАМ), ВЫПОЛНЯЕМЫМ КИС

4.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИС

Требования к лингвистическому обеспечению КИС

Требования к программному обеспечению систем КИС

Требования к техническому обеспечению КИС

Требования к организационному обеспечению КИС

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЮ КИС

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО КИС

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ЭТАПАМ

Этап №1 «Разработка и внедрение модуля «Производство ГРО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЭТАПУ №1.

СПРАВОЧНИКИ:

1. «ИМУЩЕСТВО»

«ЗЕМЛЯ» - ПОДЧИНЕН СПРАВОЧНИКУ «ИМУЩЕСТВО».

«ЭЛЕМЕНТЫ ГАЗОПРОВОДА» ПОДЧИНЕН СПРАВОЧНИКУ «ИМУЩЕСТВО».

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТА ИМУЩЕСТВА»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЭТАПУ №2.

ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ ПО АВТОМОБИЛЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ ПО ВОДИТЕЛЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДУ ПУТЕВОГО ЛИСТА

РАСЧЕТ НОРМЫ РАСХОДА ТОПЛИВА

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА, УЧЕТ ТЕХОСМОТРА (ТО)

РЕГИСТРАЦИЯ ДТП И ШТРАФЫ

ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ ПЛ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ РЕМОНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОТЧЕТЫ ПО РАБОТЕ ВОДИТЕЛЕЙ И АВТОМОБИЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЛОНАСС

Этап №3 «Разработка и внедрение модуля «Управление договорами ГРО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЭТАПУ №3

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ:

ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ПРОЕКТОВ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ В ОБЩЕСТВЕ И В ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОЕКТОВ ДОГОВОРОВ

РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

ПРАВА В 1С

ПРИНЯТИЕ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА НА ХРАНЕНИЕ В ЮО

ОТЧЕТЫ В 1С

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРОВ

СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКОВ.

АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ

18.07.2011 №223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ЭТАП 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭТАП 2. ОБЪЕДИНЕНИЕ

Этап №4 «Разработка и внедрение модуля «ВДГО»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЭТАПУ №4

Термины, сокращения и определения, применяемые в тексте.

СПРАВОЧНИКИ:

«ЖУРНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ»

1. «Ведомость начислений»

2. «Оплата»

3. «Журнал заявок»

4. «Журнал ведомости нарядов (ТО наружного газопровода)»

5. «Журнал ведомости нарядов (ТО ВДГО)»

6. «Оказанные услуги»

7. «Коммерческий кредит»

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА»

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ.

1. ОТ ЗАЯВКИ АБОНЕНТА.

2. ОТ ВЕДОМОСТИ НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ.

«ДВИЖЕНИЕ» ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА.

«ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА БДР»

«ДВИЖЕНИЕ» ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ТО ВДГО С ТАРИФОМ «ОТОПЛЕНИЕ» И «ПИЩЕПРИГОТОВЛЕНИЕ».

«ДВИЖЕНИЕ» ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА УСТАНОВКУ СЧЕТЧИКА В РАССРОЧКУ (КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТ).

ОТРАЖЕНИЕ ОПЛАТЫ В СИСТЕМЕ.

ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ:

Отчеты для бухгалтерии.

Отчеты для диспетчера.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.

ЭТАП №5 «ПОДГОТОВКА БАЗЫ ДАННЫХ, КОНВЕРТАЦИЯ ДАННЫХ В СИСТЕМУ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ, ПЛАНОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА»

ЭТАП №6 «НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ(БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ)»

6.1ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА

6.2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

6.3 НЕОБХОДИМЫЕ ОТЧЕТЫ

6.4 ТРЕБОВАНИЯ К СЧЕТАМ

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ НДС

ТРЕБУЕМЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТРАЖЕНИЯ НДС В ПРОГРАММЕ 1С 8 УПП

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

СРАВНЕНИЕ ПЛАНА СЧЕТОВ КУСАЕМЫХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ОС)

ТРЕБУЕМЫЕ ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОТРАЖЕНИЯ НДС В ПРОГРАММЕ

МАТЕРИАЛЫ

РАСЧЕТЫ С 60 И 62

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

АРЕНДОВАННЫЕ ОС

КАССА

ТОВАРЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ОТЧЁТОВ ДЛЯ НАСТРОЙКИ НУЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

ЭТАП №7 «НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

(КАЗНАЧЕЙСТВО, БЮДЖЕТИРОВАНИЕ)»

ЭТАП №8 «ВВОД ОСТАТКОВ В СИСТЕМУ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ, ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА, ФИНАНСОВОГО

ОТДЕЛА»

ЭТАП №9 «ВВОД В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРИИ, ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ОТДЕЛА, ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА»

ЭТАП №10 «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ» (ИНЦИДЕНТНАЯ ПОДДЕРЖКА)

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ КИС

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование комплексной информационной системы и ее условное обозначение Комплексная информационная система состоит из модулей (конфигураций):

• «1С. Управление производственным предприятием 8.2»

• Автоматизированная система «Расчетный центр корпорации ГПРГ-ГРО»

• Геоинформационная система(ГИС) на платформе ZuluServer 7.0.

Краткое наименование системы:

Наименование организации-заказчика Заказчиком работ по КИС является ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее Общество). Основные подразделения заказчики – потребители услуги:

Отдел материально-технического снабжения.

Центральная диспетчерская служба.

Управление капитальным строительством.

Лаборатория неразрушающего контроля.

Отдел по защите подземных газопроводов от коррозии.

Служба по защите подземных газопроводов от коррозии.

Аварийно-диспетчерская служба.

Планово-экономический отдел.

Отдел по управлению имуществом.

Адрес заказчика: 634009, Российская Федерация, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.83.

Перечень документов, в соответствии с которыми оказываются услуги КИС Перечень документов, в соответствии с которыми оказываются услуги:

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета.