«ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Конспект лекций Санкт-Петербург 2014 Конспект лекций по программе повышения квалификации ...»

3.2. Процент экономии, подлежащий уплате Энергосервисной компании за выполнение работ по настоящему договору, составляет 90 %. Данный процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего договору.

3.3. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежемесячно по результатам выявленной экономии электроэнергии.

3.4. Расчеты по настоящему договору осуществляются исходя из фактической экономии электроэнергии в натуральном выражении, сложившейся за отчетный период, а также процента от такой экономии, определенной в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на электроэнергию, фактически сложившуюся на дату расчета.

3.5. Расчеты осуществляются Энергосервисной Компанией, а все возможные ошибки в расчетах по настоящему договору являются исключительным риском Энергосервисной Компании.

3.6. В целях проведения расчетов Энергосервисная компания, в срок до 5 числа периода, следующего за отчетным, направляет Заказчику акт сверки показателей приборов учета электроэнергии за отчетный период, в том числе содержащий расчет фактической экономии электроэнергии и расчет подлежащего уплате Энергосервисной компании процента от такой экономии, определенной в соответствии с п. 3.4 настоящего договора.

3.7. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня поступления обязан рассмотреть и подписать акт сверки. При наличии разногласий, акт сверки подписывается Заказчиком в течение 1 рабочего дня после устранения Энергосервисной компанией таких разногласий.

3.8. В течение 3 рабочих дней со дня подписания акта сверки Заказчик осуществляет расчеты с Энергосервисной компанией путем перечисления денежных средств на ее расчетный счет (безналичная форма расчета).

4. ПЛАН ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

4.1. Энергосервисная компания принимает условие, что в течение 15 дней после заключения настоящего Договора она осуществит при согласовании с Заказчиком инжиниринг и подготовку плана энергоэффективных мероприятий на основе Технического задания Заказчика (см. Приложение 1 к договору), включающее следующее, но не ограничивающиеся этим:

перечень выбранного оборудования (энергосберегающих лампочек VerseBay MW Elite 315W фирмы Philips), мероприятий по замене существующих лампочек на объектах Заказчика (цехах КПЦ, ТЭСЦ 3, ТЭСЦ 4 и ТЭСЦ 5 ОАО «Выксунский металлургический завод»), которые приведут к уменьшению потребления электроэнергии;

план-график и срок реализации каждого мероприятия, предусматриваемого планом планируемые к достижению размеры экономии электроэнергии в натуральном выражении по завершении отчетного периода (отчетный период - 1 месяц);

объем расходов Энергосервисной компании на реализацию плана ЭЭМ, в том числе с разбивкой расходов на реализацию каждого мероприятия, предусмотренного требования Энергосервисной компании к Энергоносителям (к воде, электричеству, отоплению, подключению к канализации и др.), обеспечиваемым Заказчиком, а также к Инженерным сетям и соединениям с ними;

объем изыскательных и строительно – монтажных работ;

Подготовка Помещений Заказчиком для обеспечения Энергосервисной компании свободного доступа для монтажа всего оборудования;

точные процедуры и описание используемых инструментов для текущих измерений;

подробный График выполнения Проекта, включающих демонтаж Старого Оборудования Заказчиком и монтаж Нового Оборудования Энергосервисной компанией, включая запланированную дату Начала монтажа и дату Пуска в промышленную эксплуатацию.

4.2. Работы по подготовке Энергосервисной компанией плана ЭЭМ не должны превышать 20 дней. Истечение срока, указанного в настоящем пункте, завершается в день направления Энергосервисной компанией Заказчику плана ЭЭМ.

4.3. Заказчик обязан рассмотреть и утвердить план ЭЭМ в течение 15 календарных дней со дня его поступления. С момента утверждения план ЭЭМ становится неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Обязательства Энергосервисной компании по настоящему Договору находятся в зависимости от выполнения Заказчиком следующих условий в течение срока, установленного Графиком выполнения Проекта:

дней после подписания договора;

Заказчик должен предоставить Энергосервисной компании право использовать Договорной комплекс объектов согласно срокам и условиям Договора пользования;

Заказчик должен обеспечить Договорной комплекс объектов Энергосервисной компании согласно срокам и условиям Договора пользования, чтобы поддерживать Новое оборудование в рабочем состоянии в период действия данного договора.

4.5. Разногласия по содержанию плана ЭЭМ разрешаются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение 20 календарных дней после направления Заказчиком Энергосервисной компании разногласий, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.

4.6. При соблюдении Заказчиком условий, указанных выше в параграфе 4.4. и в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение 2 к договору) Проекта, Энергосервисная компания приступит к монтажу Нового Оборудования (Дата начала монтажных работ). Заказчик должен подтвердить Энергосервисной компании письменно уведомление о Дате начала реализации плана ЭЭМ.

4.7. В случае если условия, указанные выше в параграфе 4.4., не будут выполнены Заказчиком, и, в результате чего план ЭЭМ не может начаться в течение 20 дней после даты первоначально запланированной в Графике выполнения Проекта, то Энергосервисная компания имеет право на перенос Даты пуска в промышленную эксплуатацию, как минимум, на аналогичный период в качестве задержки. Кроме того, Энергосервисная компания имеет право предъявить требования Заказчику о возмещении ущерба, вызванного такими задержками.

4.8. В случае, если Дата начала реализации плана ЭЭМ будет перенесена на срок более 30 дней с даты, первоначально согласованной Сторонами в Графике выполнения Проекта, то Энергосервисная компания имеет право по своему усмотрению и сохраняя за собой право:

расторгнуть данный Договор без дальнейшего уведомления в любое время, начиная с 91-ого (девяносто первого) дня такой задержки; или требовать уплаты штрафа в размере 0.01% месячного размера Минимальной прибыли за каждый день задержки, начиная с 91-ого (девяносто первого) дня такой задержки в случае, если Договор не расторгается.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ЭЭМ

Период монтажных работ 5.1. Энергосервисная компания вправе начать реализацию плана ЭЭМ на Договорном комплексе объектов в заранее оговоренную дату, учитывая, что Энергосервисная компания начнет эту установку только после того, как Заказчик выполнит требования, изложенные в Статье 4.4., 4.7., 4.8.

5.2. Установка Нового Оборудования в рамках реализации плана ЭЭМ должно быть осуществлено Энергосервисной компанией своими силами и на свой исключительный риск и ответственность. Энергосервисная компания вправе привлекать подрядчиков и субподрядчиков к выполнению работ, связанных с монтажом Нового Оборудования, при условии информирования об этом Заказчика.

5.3. Энергосервисная компания несет ответственность за получение всех необходимых разрешений, лицензий и подготовку всей документации, необходимой для осуществления законного монтажа Нового оборудования, она также, в случае необходимости, обратится в соответствующие и во все необходимые органы власти для получения акта, подтверждающего, что Новое оборудование сертифицировано согласно применимым законам и постановлениям. Заказчик обязан сотрудничать с Энергосервисной компанией в целях получения таких разрешений, лицензий, подготовки документации и актов. Во избежание недоразумений Заказчик, в случае необходимости, несет ответственность за получение всех разрешений, лицензий и подготовку всей документации, необходимой для осуществления энергоэффективных мероприятий.

5.4. Энергосервисная компания несет ответственность за контроль качества во время реализации всех ЭЭM. Энергосервисная компания обязана инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия с требованиями настоящего Договора.

5.5. Энергосервисная компания обязана выполнить работы по реализации плана ЭЭМ в сроки, определенные данным планом.

Изменение сроков выполнения работ, предусмотренных планом ЭЭМ, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных третьим абзацем настоящего пункта. Изменение сроков выполнения работ в указанных случаях допускается путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору о внесении изменений в план ЭЭМ.

При этом в случае, установленном третьим абзацем настоящего пункта, срок выполнения работ продлевается на срок не более срока действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельств непреодолимой силы), подтвержденного соответствующими документами (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.).

В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, Энергосервисная компания обязана письменно уведомить Заказчика, а также представить Заказчику подтверждающие документы (справки гидрометеоцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение рабочих дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работы в установленные сроки, для продления срока выполнения работ.

5.6. Заказчик обязан обеспечить доступ в помещения объектов Заказчика для Энергосервисной компании, ее субподрядчиков, для проектирования, установки, регулирования, осмотра и мониторинга Нового Оборудования в течение рабочих часов в рабочие дни. Доступ может быть также обеспечен и в другие часы, запрашиваемые предварительно Энергосервисной компанией и допустимые для Заказчика.

Заказчик не вправе ограничивать доступ Энергосервисной компании в помещения объектов Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния.

5.7. Технические представители Заказчика и Энергосервисной компании обязаны сотрудничать во время подготовки плана ЭЭМ, чтобы гарантировать, что Договорной комплекс объектов Заказчика соответствуют требованиям плана ЭЭМ.

5.8. В срок не позднее трех (3) месяцев до запланированной даты завершения монтажа Нового оборудования и начала его испытаний, Энергосервисная компания и Заказчик должны разработать согласованную инструкцию по эксплуатации оборудования, которая будет служить руководящим документом по всем аспектам эксплуатации с учетом интересов Сторон, включая специальную методику пуска оборудования. Такая инструкция:

не должна противоречить никаким положениям данного Договора, не должна представлять собой контрактных обязательств ни Заказчика, ни Энергосервисной компании, в ней не должны содержаться требования к Энергосервисной компании об изменении проекта или конструкции Нового оборудования, которые подробно описаны в Приложении 1 к договору в спецификации оборудования.

5.9. Незамедлительно после того как Новое оборудование будет установлено, испытано и готово к работе, Энергосервисная компания обязана уведомить об этом Заказчика (Дата пуска в промышленную эксплуатацию). Дата пуска в промышленную эксплуатацию будет назначена только после получения всех разрешений, лицензий и составления необходимой документации.

5.10. В случае если затраты, связанные с монтажом Нового оборудования Энергосервисной компанией, существенно превысят бюджетную сумму, установленную во время начального Этапа Инжиниринга и Подготовки, (более, чем на 5%), то Заказчик должен возместить Энергосервисной компании такое увеличение затрат, если это увеличение было вызвано одной из следующих причин:

неспособность Заказчика выполнить условия настоящего Договора, в частности, удовлетворить требования Спецификаций Энергосервисной компании и предварительно согласованного Графика выполнения Проекта;

задержка в выполнении настоящего Договора по причине виновных действий или бездействия Заказчика;

изменение в проекте или монтаже Нового оборудования по требованию Заказчика;

изменение в проекте или монтаже Нового оборудования, необходимость которого вызвана задержкой со стороны Заказчика в предоставлении или неспособностью раскрыть соответствующую информацию или предоставлением ошибочной информации, которое может существенно повлиять на проведение монтажа Нового оборудования;

плохое состояние, несоответствие или отказ Инженерных сооружений и/или Инженерных сетей.

5.11. Энергосервисная компания принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов, собственными средствами.

При выполнении работ Энергосервисная компания обязана применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие плану ЭЭМ, техническим условиям, государственным стандартам.

Энергосервисная компания вправе использовать в процессе выполнения работ по письменному согласованию с Заказчиком аналогичные материалы, изделия и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в плане ЭЭМ.

Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Энергосервисной компанией незамедлительно по требованию Заказчика.

При производстве работ Энергосервисная компания обязана руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

5.12. Энергосервисная компания обязана письменно уведомлять Заказчика о завершении каждого этапа плана ЭЭМ, в том числе о завершении реализации плана ЭЭМ в целом.

Энергосервисная компания в срок, не позднее 10 календарных дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ (этапа работ) и назначении времени приемки с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ), в том числе документации, подтверждающей стоимость работ.

Акт выполненных работ (этапов работ) подписывается Заказчиком в срок, не позднее 10 календарных дней с даты приемки выполненных работ, определяемой в письменном уведомлении Энергосервисной компании, при условии, что работы выполнены надлежащим образом.

Заказчик производит проверку объемов и стоимости выполненных Энергосервисной компанией работ, зафиксированных в представленных актах выполненных работ. В случае обнаружения несоответствий в представленных актах выполненных работ Заказчик возвращает их Энергосервисной компании для устранения выявленных несоответствий.

При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Энергосервисная компания обязана своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в течение 30 дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акт выполненных работ подписывается после устранения Энергосервисной компанией всех выявленных при приемке недостатков.

Датой окончания выполнения работ (этапа работ) считается дата подписания акта выполненных работ Сторонами.

5.13. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Заказчиком. Энергосервисная компания приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных работ и составления актов освидетельствования этих работ, конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения. Энергосервисная компания в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала проведения этой приемки. Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, то Энергосервисная компания составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Энергосервисной компании не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за ее счет.

В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Энергосервисной компанией без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приемки.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Энергосервисная компания за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Энергосервисной компанией актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

Поставка, владение, техническое обслуживание и эксплуатация Нового оборудования 5.14. По условиям данного Договора Энергосервисная компания согласна поставить и установить Новое оборудование, в соответствии со спецификациями, составленными и согласованными Сторонами на Этапе Инжиниринга и Подготовки. Энергосервисная компания сохраняет право собственности на Новое оборудование, и ноу-хау в отношении конструкции, монтажа, технического обслуживания и эксплуатации Нового оборудования будет оставаться в собственности Энергосервисной компании и будет передана Заказчику в конце 10-летнего контрактного периода. Ни в коем случае настоящий Договор не должен рассматриваться в качестве основания для передачи прав интеллектуальной собственности или предоставления лицензии Энергосервисной компанией на свои собственные ноу-хау и экспертные знания.

5.15. Новое оборудование будет расположено в Помещениях, полученных Энергосервисной компанией в пользование у Заказчика на условиях Договора пользования. Стороны настоящим соглашаются заключить Договор пользования в течение 3 (трех) месяцев после заключения данного Договора.

5.16. Новое оборудование будет эксплуатироваться Энергосервисной компанией с использованием его собственной рабочей силы и на его исключительный риск и ответственность. Простои оборудования, которые не были вызваны действиями Заказчика, также являются исключительным риском Энергосервисной Компании.

5.17. Энергосервисная компания обеспечит стандартное и чрезвычайное техническое обслуживание Нового оборудования, как указано в спецификациях в Приложении 1 к договору. Энергосервисная компания имеет право на приостановку технического обслуживания Нового оборудования в совокупности на [90] дней ежегодно (Остановка на ремонт и обслуживание). В каждом случае Энергосервисной компании предоставляется право на частичное или общее продление срока Остановки на ремонт и обслуживание, и никакие штрафы не начисляются за несоблюдение сроков возобновления предоставления услуг до тех пор, пока наличествуют оба следующие условия:

задержка вызвана одним из следующих событий:

изменения, внесенные Заказчиком в договорные работы и/или обязательства;

событие, относящееся к обстоятельствам Форс-мажора.

события, препятствующие завершению обязательств по Договору в период действия Договора.

5.18. Чтобы использовать в своих интересах положения данного параграфа, Заказчик должен незамедлительно уведомить Энергосервисную компанию об обстоятельствах, которые, по его мнению, препятствуют завершению выполнения Договора или одного из его положений в указанный период. Любая иная задержка срока Остановки на ремонт и обслуживание считается несанкционированной Остановкой на ремонт и обслуживание (Несанкционированная Остановка на ремонт и обслуживание).

5.19. Энергосервисная компания обязана получить все разрешения, лицензии и подготовить всю документацию, необходимую для законной эксплуатации и технического обслуживания Нового оборудования, и в случае необходимости должен обратиться в соответствующие и во все необходимые органы власти для получения акта, подтверждающего, что Новое оборудование прошло сертификацию согласно применимым законам и постановлениям. Заказчик обязан сотрудничать с Энергосервисной компанией в целях получения таких разрешений, лицензий и актов, и подготовки необходимой документации.

5.20. Координация Работ:

Энергосервисная компания вправе привлекать исполнителей, подрядчиков и субподрядчиков к выполнению работ, связанных с поставкой, техническим обслуживанием и эксплуатацией Нового оборудования при условии информирования об этом Заказчика;

Технические представители Заказчика и Энергосервисной компании обязаны сотрудничать в период эксплуатации, в целях обеспечения надлежащей эксплуатации Нового оборудования, в соответствии с положениями настоящего Договора.

5.21. Энергосервисная компания обязана предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания результатов работ и модифицированного оборудования.

В течение 15 рабочих дней после завершения установки, подтвержденной актом приемки выполненных работ, Энергосервисная компания обязана обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае аварий.

5.22. Энергосервисная компания обязуется выполнить работы, предусмотренные планом ЭЭМ, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству. Качество выполненных работ определяется соответствием выполненных работ плану ЭЭМ, техническим условиям, государственным стандартам.

Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Энергосервисная компания обязана их устранить за свой счет в течение 30 рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Энергосервисной компанией производились работы по устранению недостатков.

Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласовании порядка и сроков их устранения, Энергосервисная компания обязана не позднее рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя.

При отказе Энергосервисной компании от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает экспертизу, которая составляет акт, определяющий наличие и характер недостатков. Результат такой экспертизы является для Сторон обязательным. При обнаружении вины Энергосервисной компании, затраты, связанные с экспертизой несет Энергосервисная компания. Проведение экспертизы не исключает права Сторон обратиться за разрешением спора в арбитражный суд.

Если в период гарантийного срока вследствие недостатков работы Энергосервисной компании по настоящему договору объекту был нанесен ущерб, то Заказчик уведомляет об этом Энергосервисную компанию, после чего Стороны обсуждают действия, связанные с устранением ущерба, и Энергосервисная компания устраняет повреждения своими силами или возмещает Заказчику ущерб согласно договоренности.

5.23. В период эксплуатации объектов Заказчика, после реализации плана ЭЭМ, в течение срока действия настоящего договора, Энергосервисная компания осуществляет надзор за технологическими процессами на объектах Заказчика и эксплуатацией нового оборудования, контроль за использованием энергетических ресурсов для определения экономии энергетических ресурсов, контроль всех взаимоотношений Заказчика с энергоснабжающими организациями.

6. ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Все Новое Оборудование, отделимые улучшения, установленные Энергосервисной компанией, является и остается собственностью Энергосервисной компании в течение срока действия договора. Неотделимые улучшения с момента их создания на объектах Заказчика принадлежат Заказчику.

6.2. Заказчик с момента установки Нового Оборудования принимает на себя ответственность за его сохранность, принимает необходимые меры по предотвращению его утраты в результате хищения, пожара, порчи и т.п.

6.3. Исключительное право пользования Новым Оборудованием, переданным по настоящему Договору, принадлежит Заказчику. Продукция и доходы, получаемые в результате использования указанного Нового Оборудования (эффект от освещения помещений), являются исключительной собственностью Заказчика.

6.4. Энергосервисная компания гарантирует, что право Заказчика пользоваться Новым Оборудованием не будет им нарушено, если основания для такого нарушения не возникнут в связи с действиями или упущениями Заказчика.

6.5. По истечении срока действия договора, все права собственности и прибыль от Нового Оборудования и от всех усовершенствований, созданных или установленных на объектах Заказчика, переходит в собственность Заказчика в соответствии с механизмом, прописанным в параграфе 14.4 данного Договора.

Энергосервисная компания обязана передать Заказчику указанные усовершенствования и оборудование в исправном состоянии, исключая износ.

6.6. Накопленные Энергосервисной компанией амортизационные отчисления в течение срока действия договора передаются Заказчику по истечению срока действия договора на безвозмездной основе.

6.7. В случае досрочного прекращения настоящего договора, все права на Новое Оборудование, отделимые улучшения, установленные Энергосервисной компанией (в части, не оплаченной за счет экономии энергетических ресурсов) Заказчик приобретает путем выкупа по остаточной стоимости.

7.1. Энергосервисная компания по своему усмотрению определяет риски, от которых Новое Оборудование будет страховаться.

Затраты на страхование входят в стоимость энергоэффективных работ, а их размер должен устраивать Заказчика.

7.2. Оформление страхования имущества осуществляется одновременно с подписанием Акта – сдачи в эксплуатацию Нового Оборудования.

7.3. В любое время в период действия данного Договора Энергосервисная компания обязана оформить и продлевать действие полисов страхования гражданской ответственности, страхования от несчастных случаев и имущественного страхования, а также страхового полиса обеспечивающего выплату компенсаций работникам в установленном законом объеме и полис страхования ответственности работодателя в соответствующем объеме в соответствии со страховыми инструкциями системы управления Энергосервисной компании в целях покрытия обязательств Энергосервисной компании по данному Договору.

8. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАКАЗЧИКА

8.1. Заказчик настоящим заявляет и гарантирует, что:

является юридическим лицом, должным образом учрежденным и действующим по законам Российской Федерации, и что его Компания правомочна распоряжаться своими активами и вести свои дела по своему усмотрению.

правомочен заключить и исполнить настоящий Договор, и что им предприняты все необходимые действия в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также любых других сделок, подразумеваемых настоящим Договором. Лицо, подписавшее данный Договор от имени Заказчика, должным образом на то уполномочено.

Принятые Заказчиком по настоящему Договору обязательства являются юридически действительными, связывающими и имеющими исковую силу обязательствами.

Заключение и исполнение настоящего Договора, а также любых других сделок, подразумеваемых настоящим Договором, не находится в противоречии с:

ни с каким применимым законом или положением;

ни с каким договором или обязательным к исполнению документом, Производственные и административно-хозяйственные Помещения, Инженерные сооружения, Инженерные сети, прочая производственная инфраструктура Заказчика:

должным образом построены и зарегистрированы, в частности, они относятся к надлежащей категории и типу, разрешенному к использованию, что позволяет использовать их в целях осуществления монтажа, технического обслуживания и эксплуатации Нового Оборудования в соответствии с положениями настоящего документа и применимыми находятся в распоряжении Заказчика и могут быть переданы в пользование Энергосервисной Компании в целях осуществления монтажа, технического обслуживания и эксплуатации Нового оборудования;

свободны от любых прав, залогов или ограничений третьих лиц, включая права третьих лиц.

9. ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

9.1. Энергосервисная компания настоящим заявляет и гарантирует, что:

является юридическим лицом, должным образом учрежденным и действующим по законам Российской Федерации, и что его Компания правомочна распоряжаться своими активами и вести свои дела по своему усмотрению.

правомочна заключить и исполнить настоящий Договор, и что ей предприняты все необходимые действия в целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также любых других сделок, подразумеваемых настоящим Договором. Лицо, подписавшее данный Договор от имени Энергосервисной компании, должным образом на то уполномочено.

Принятые Энергосервисной компанией по настоящему Договору обязательства являются юридически действительными, связывающими и имеющими исковую силу обязательствами.

Заключение и исполнение настоящего Договора, а также любых других сделок, подразумеваемых настоящим Договором, не находится в противоречии с:

ни с каким договором или обязательным к исполнению документом, Новое Оборудование - собственность Энергосервисной Компании, которая свободна от любых прав, залогов или ограничений третьих лиц, включая права третьих лиц, за исключением прав, о которых Заказчик был уведомлен и которые не препятствуют осуществлению монтажа, технического обслуживания и эксплуатации Нового оборудования.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.7 настоящего договора, Энергосервисная компания вправе потребовать уплату неустойки (пени). Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченного обязательства. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства.

10.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине Энергосервисной компании или вине иных лиц.

10.4. Энергосервисная компания несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим договором и приложениями к нему, а также за допущенные нарушения Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственных стандартов Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящих документов системы (РДС), технических условий (ТУ).

10.5. Энергосервисная компания несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим договором, за качество используемых при проведении работ материалов, изделий и оборудования.

10.6. Энергосервисная компания несет риск отнесения затрат, произведенных в рамках исполнения настоящего договора, на собственные расходы в случае, если по истечении срока действия настоящего договора указанные затраты не были покрыты за счет средств, полученных от экономии энергетических ресурсов, в том числе по причине недостижения показателей экономии энергетических ресурсов, установленных пунктом 3. настоящего договора.

10.7. В случае просрочки исполнения Энергосервисной компаний обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе нарушения срока выполнения работ, сроков устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения.

10.8. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

10.9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления непреодолимых явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, возникших после заключения настоящего договора и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.10. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

10.11. Если обстоятельства, указанные в п.10.9 настоящего договора, будут длиться более 15 календарных дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.12. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется Энергосервисной компанией, если не будет доказано, что данный ущерб был нанесен по вине иных лиц.

10.13. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Энергосервисной компании разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Энергосервисной компанией в назначенный срок этого требования расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, а также потребовать возмещения убытков.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

11.1. Права, средства, ответственность, возможности и обязанности Сторон данного Договора и по любому вопросу, проистекающему из него или связанному с данным Договором, регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры, дела, требования и проблемы, возникающие между Сторонами в связи с или по причине данного Договора, в том числе связанные с его действительностью, интерпретацией, исполнением и расторжением, по возможности должны разрешаться посредством переговоров с соблюдением претензионного порядка.

11.3. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

11.4. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором.

11.5. В случае неспособности мирного урегулирования спора в течение 30 (тридцати) дней от даты письменного уведомления одной Стороны другой, любая Сторона по данному Договору вправе прибегнуть к судебной защите своих нарушенных прав и передать рассмотрение спора на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. Все споры, возникающие по причине или в связи с существующим Договором, подлежат урегулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Арбитражный суд обладает исключительной юрисдикцией рассмотрения и улаживания споров, дел, исков и проблем между Сторонами, возникающих по причине или в связи с данным Договором, в том числе связанных с его действительностью, интерпретацией, исполнением и расторжением. Расходы по арбитражу несет проигравшая Сторона, при этом понимается, что все первоначальные расходы по арбитражу несут обе Стороны в равных долях.

11.7. Все споры, дела, иски и проблемы технического характера, возникающие между Сторонами по причине или в связи с данным Договором, могут до арбитража передаваться Сторонами на рассмотрение независимому техническому эксперту (Независимый технический эксперт), назначаемому совместно по договоренности Сторон. Решения Независимого технического эксперта не являются обязывающими для Сторон, однако его заключения и результаты экспертизы могут быть представлены как свидетельство в рамках арбитража. Независимый технический эксперт должен начать слушания и исследования в течение 5 (пяти) дней после его назначения. В решении любых споров Независимый технический эксперт должен поступать добросовестно и без ущерба для Сторон, предоставлять Сторонам разумную возможность формулировать свои спорные вопросы и выбирать процедуры, соответствующие обстоятельствам конкретного случая, избегая необоснованных задержек, чтобы гарантировать справедливую и срочную процедуру рассмотрения данного спора. В случае если Стороны не сумеют назначать Независимого технического эксперта в течение 10 (десяти) дней после письменного уведомления одной Стороны другой или если Независимый технический эксперт не сумеет прийти к решению в течение 15 (пятнадцати) дней после начала его слушаний и исследований, то спорный вопрос должен быть передан в арбитраж согласно указанной здесь процедуре. Сроки, указанные в данном параграфе 11.7. не являются существенными и могут быть расширены по договоренности Сторон (по их собственной инициативе или по требованию Независимого технического эксперта) или по требованию Арбитражного суда. Затраты на Независимого технического эксперта несут обе Стороны в равных долях, если иное не определено решением Арбитражного суда.

12.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

12.2. Конфиденциальными признаются все результаты оказанных Энергосервисной компанией по настоящему договору услуг, а также все документы и материалы, включая переданные в электронном носителе, а также любая иная информация, переданная Заказчиком Энергосервисной компании для целей оказания услуг по настоящему Договору.

12.3. Стороны обязаны рассматривать всю коммерческую и техническую информацию, не находящуюся в общественном доступе, которая стала им известна в ходе взаимных коммерческих и договорных отношений, как коммерческую тайну. Чертежи, спецификации, стандарты и таблицы, и любая другая техническая документация, а также модели, образцы и определенные инструменты, которые любая из Сторон передает другой, остаются исключительной собственностью первой Стороны и могут использоваться только в целях исполнения данного Договора. Обязательства конфиденциальности остаются действующими в течение трех (3) лет от даты расторжения Договора по любой причине.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. Настоящий Договор вступает в силу на дату его заключения и действует в течение десяти (10) лет от Даты пуска Нового Оборудования в промышленную эксплуатацию.

13.2. Расторжение настоящего договора допускается в любое время по взаимной договоренности Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.3. Энергосервисная компания вправе расторгнуть данный Договор в случае повторяющейся неспособности Заказчика произвести платеж в срок, в случае задолженности по платежам сверх 60 (шестидесяти) дней или в случае отказа Заказчика без достаточной причины оплатить Услуги, которые действительно были оказаны и за которые выставлен счет. В таком случае Энергосервисная компания вправе потребовать от Заказчика возмещения всех убытков, связанных с отсутствием платежей и досрочным расторжением Договора, включая упущенную выгоду.

13.4. Заказчик вправе расторгнуть данный Договор в случае, если Новое оборудование в достаточной мере не соответствует требованиям спецификации, описанию и гарантиям, указанным в Техническом Задании (Приложение 1 к договору), и никакого повышения энергоэффективности в результате не достигнуто. В таком случае Заказчик вправе потребовать от Энергосервисной компании возмещения убытков, связанных с необходимостью возвращения в преддоговорное состояние.

13.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору и потребовать у Энергосервисной компании возмещения убытков в случаях:

- систематического (более 3 раз) нарушения Энергосервисной компанией сроков выполнения работ более чем на 15 рабочих дней;

- систематического (более 3 раз) несоблюдения Энергосервисной компанией требований по качеству работ;

- иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

13.6. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор по основаниям, указанным в пункте 13.5 настоящего договора, направляет письменное уведомление Энергосервисной компании за 10 рабочих дней до момента расторжения.

13.7. Любая из Сторон может расторгнуть данный Договор в случае, если:

другая Сторона становится несостоятельной, неплатежеспособной или ликвидируется;

заявления и гарантии, представленные другой Стороной, являются ложными или неточными в любое время в период действия данного Договора, и в результате сорвано исполнение данного Договора;

другая Сторона в течение 30 (тридцати) дней после получения письменного уведомления о невыполнении обязательств, не сумела выполнить соответствующие обязательства по данному Договору и исправить последствия такого нарушения;

в случае крайней небрежности, преднамеренного неумелого выполнения своих обязанностей, мошенничества или грубого забвения обязанностей другой Стороной.

13.8. Настоящий договор прекращает свое действие в случае, если покрытие расходов Энергосервисной компании, понесенных при исполнении настоящего договора (путем уплаты процента экономии, установленного пунктом 3.2 настоящего договора), произойдет ранее, чем закончится срок действия настоящего Договора, установленный пунктом 13.1.

14. ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. В случае, если Договор досрочно не расторгнут, Энергосервисная компания может, по своему усмотрению за шесть (6) месяцев до истечения срока действия Договора направить Заказчику предложение о продолжении оказания услуг, предоставляемых по настоящему Договору. В случае принятия предложения, предоставление услуг должно стать предметом нового договора в сроки и на условиях, которые будут согласованы Сторонами в случае, если Стороны не согласятся возобновить данный Договор с аналогичными сроками и условиями.

14.2. В случае расторжения Договора Энергосервисная компания по своему усмотрению, может направить Заказчику предложение выкупить Новое оборудование. Цена выкупа Нового оборудования устанавливается независимым оценщиком, назначаемым совместно по взаимной договоренности Сторон. В случае неспособности Сторон назначить независимого оценщика или в случае отказа Заказчика на предложение Энергосервисной компании, Заказчик должен нести расходы, связанные с вывозом Нового оборудования.

14.3. В случае расторжения настоящего Договора Стороны продолжают нести ответственность по своим обязательствам, которые накопились по настоящему Договору к моменту расторжения, если исполнение таких обязательств по своему характеру совместимо с расторжением настоящего Договора.

14.4. По истечении 10 лет срока действия договора, Заказчик выкупит у Энергосервисной компании Новое Оборудование по цене 1 ЕВРО при условии, что Энергосервисная компания не делала дополнительных капиталовложений в Новое Оборудование.

14.5. Любые дополнительные инвестиции в основной капитал для оригинального Нового Оборудования должны быть сделаны Энергосервисной компанией с согласия Заказчика, если такие дополнительные инвестиции могут оказать воздействие на окончательную цену Нового Оборудования, указанную выше.

15.1. Согласно данному Договору, Заказчик должен производить уплату в установленном порядке, вовремя и в полном объеме всех налогов, какие он обязан уплатить в адрес какого-либо налогового органа.

15.2. Согласно данному Договору, Энергосервисная компания должна производить уплату в установленном порядке, вовремя и в полном объеме всех налогов, какие он обязан уплатить в адрес какого-либо налогового органа.

15.3. Любая сумма, подлежащая выплате Сторонами согласно данному Договору, должна быть выплачена без обременения каким-либо налогом, встречным иском, встречным требованием, вычетом или удержанием любого вида, за исключением требуемого согласно закону. В случае, если какой-либо вычет или удержание необходимо произвести по требованию закона из какой-нибудь выплаты Стороной по данному Договору или если Стороны подлежат налогообложению в отношении любой такой выплаты, то Стороны должны увеличить сумму выплаты на такую дополнительную сумму, какая потребуется, чтобы гарантировать, что сумма-нетто, полученная и удержанная другой Стороной (после учета всех вычетов или каких-либо удержаний, или обложения другим налогом) равна сумме, которую она получила бы и удержала в том случае, если бы рассматриваемая выплата не подлежала никаким вычетам или удержаниям, или обложению другим налогом.

15.4. В случае, если в период исполнения данного Договора имеют место изменения в законодательстве, в соответствии с которым ставки и/или базовая ставка для исчисления налогов, пошлин, сборов и других выплат, налагаемых налоговым управлением, повышаются или понижаются, или отменяется какой-либо из таких налогов, пошлин, сборов и выплат, или вводятся дополнительные налоги, пошлины, сборы, Заказчик должен нести расходы или пользоваться преимуществами, вытекающими из такого изменения в законодательстве.

15.5. В соответствии с предыдущим параграфом, Стороны согласовывают и признают, что в случае, если одна из Сторон может избежать уплаты налога, пошлины, сбора или аналогичного начисления согласно предоставленному освобождению от уплаты налога или льготному налоговому тарифу, то такая Сторона должна предоставить другой Стороне надлежащий сертификат освобождения от уплаты налога или льготного тарифа с целью получения выгоды от такого освобождения от налогообложения или льготного налогового тарифа в любое время до осуществления любой выплаты, подлежащей обложению таким налогом.

16.1. В случае если в результате обстоятельств Форс-мажора Сторона неспособна частично или полностью выполнить свои обязательства по данному Договору, то эта Сторона не будет считаться нарушившей данный Договор в случае, если Сторона, оказавшаяся в обстоятельствах Форс-мажора, примет все возможные меры, чтобы выполнить свои обязательства по данному Договору и уменьшить ущерб, причиняемый другой Стороне в результате обстоятельств Форс-мажора.

16.2. В случае наступления обстоятельств Форс-мажора пострадавшая Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону о степени и вероятной продолжительности обстоятельств Форс-мажора, и Стороны должны встретиться и решить, подлежит ли данный Договор пересмотру в свете влияния обстоятельств Форс-мажора на выполнения данного Договора. В случае если бездействующая Сторона будет неспособна преодолеть обстоятельства Форс-мажора в течение шестидесяти (60) дней от даты уведомления или в пределах срока, взаимно согласованного Сторонами, то другая Сторона будет вправе расторгнуть данный Договор без применения штрафных санкций.

17. ПРОЧАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

17.1. В соответствии с общественным порядком (т.е. публичным порядком) по российскому законодательству Заказчик обязан возместить Энергосервисной компании ущерб и должен оберегать от любого и всех требований, исков, исков по суду, судебных слушаний, затрат, расходов, убытков и долгов, включая судебные издержки, вытекающие из, связанные с или являющиеся следствием демонтажа Старого оборудования, Помещений, осуществления монтажа, эксплуатации и/или технического обслуживания Нового оборудования, кроме ответственности, являющейся результатом крайней небрежности, преднамеренного неумелого выполнения своих обязанностей, мошенничества или грубого забвения обязанностей, или неспособности Энергосервисной компании выполнить обязательства по настоящему Договору.

17.2. Каждая Сторона несет ответственность в соответствии с требованиями российского законодательства за повреждения, ущерб и/или вред, нанесенный ею третьим лицам в результате ее крайней небрежности, преднамеренного неумелого выполнения своих обязанностей, мошенничества или грубого забвения обязанностей, или ее неспособности выполнить обязательства по настоящему Договору. В соответствии с публичным порядком (общественным порядком) по российскому законодательству совокупная или солидарная (т.е. совокупная и раздельная) ответственность не применима, если ее применение не предполагается в соответствии с российским законодательством.

17.3. Каждая Сторона несет ответственность за получение всех экологических разрешений и сертификатов, за подготовку любой необходимой документации и облегчение проведения любого контроля, под который она подпадает в соответствии с требованиями российского законодательства. Каждая Сторона несет строгую ответственность в соответствии с требованиями российского законодательства за любой причиняемый ею экологический ущерб (загрязнение или скопление мусора и т.д.), и несет личную ответственность за устранение любого нарушения и оплату любого штрафа, пени и других соответствующих расходов за свой счет.

18. ПРАВОПРЕЕМСТВО И ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ

18.1. Ни одна из Сторон не должна передавать права или ответственность по данному Договору, полностью или частично, или права на какую-либо выгоду, возникающую в связи с ним, без предварительного письменного согласия другой Стороны, в котором не должно быть необоснованно отказано. В соответствии с положениями данной Статьи данный Договор является обязывающим для правопреемников и уполномоченных Сторон.

18.2. В качестве частичного ограничения положений параграфа 18.1 Стороны соглашаются с тем, что Энергосервисная компания вправе передавать права или ответственность по данному Договору или права на какую-либо выгоду, возникающую в связи с ним, своим аффилированным лицам без согласия на то со стороны Заказчика.

19. ПЕРЕДАЧА АКТИВОВ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

19.1. В случае если в период действия Договора Заказчик должен разделить, передать, продать, переуступить, обременить залогом, долгом, заложить или иным образом распорядиться более чем двадцатью процентами (20%) своей собственности или контрольного пакета акций (в виде акций или ином виде), или в случае если Заказчик должен будет объединиться с другой компанией или слиться в другую корпорацию, или разрешить одной или нескольким другим корпорациям объединиться или слиться в нее, или в случае если Заказчик будет рассматривать или разумно будет ожидать какого-либо события, упомянутого в этой Статье, то Заказчик должен будет уведомить Энергосервисную компанию о таком событии законным образом. В указанных выше случаях Заказчик, при условии предварительного письменного согласия Энергосервисной компании, должен приложить максимум усилий, чтобы предоставить данный Договор третьему лицу. В случае если такое событие или предложенное событие неприемлемы для Энергосервисной компании, Энергосервисная компания может расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Заказчика.

20. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНАМ, ПРАВИЛАМ И ИНСТРУКЦИЯМ

20.1. Во всех случаях, имеющих отношение к предмету данного Договора, обе Стороны должны выполнять требования всех применимых законов, правил и инструкций всех органов государственной власти, контролирующих любую из Сторон данного Договора.

20.2. Энергосервисная компания гарантирует и заявляет, что в период действия данного Договора и в период продления его действия, она будет обслуживать Новое оборудование согласно всем применимым положениям, постановлениям, правилам и инструкциям, включая, не ограничиваясь оными, положения, постановления, правила и инструкции, имеющие отношение к безопасности персонала, защите собственности и защите окружающей среды.

20.3. Заказчик гарантирует и заявляет, что в период действия данного Договора и в период продления его действия, он будет осуществлять эксплуатацию согласно всем применимым положениям, постановлениям, правилам и инструкциям, включая, не ограничиваясь оными, положения, постановления, правила и инструкции, имеющие отношение к безопасности персонала, защите собственности и защите окружающей среды.

21.1. Данный Договор не подлежит расторжению, исправлению, дополнению, отклонению или изменению, кроме как в форме письменной договоренности Сторон, определенно касающейся данного Договора и подписанной обеими Сторонами по данному Договору.

22.1. Никакая неспособность любой из Сторон обеспечить исполнение любых положений настоящего документа не должна служить основанием для отказа этой Стороны от своих прав на обеспечение исполнения то же самого или любого другого положения настоящего документа.

23. ДЕЛИМОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА

23.1. В случае, если какой-либо раздел данного Договора будет сочтен недействительным или не имеющим законной силы, то такой факт не должен считаться основанием для рассмотрения любого другого раздела Договора в качестве недействительного или не имеющего законной силы, и все другие разделы должны оставаться в полной юридической силе при условии, что раздел(ы), который сочтен недействительным или не имеющим законной силы, не затрагивает существенно права или обязательства, предоставленного или принятого любой из Сторон по данному Договору.

24.1. Энергосервисная компания не должна выплачивать зарплату, комиссионные или плату (или осуществлять любые другие платежи или комиссионные) никаким служащим, официальным лицам или директору Заказчика (или какому-либо уполномоченному такого служащего, чиновника или директора), или поощрять какое-либо подобное лицо подарками, развлечением, услугами или товарами.

Следующие документы, приложенные к данному Договору, образуют существенную часть данного документа:

Приложение 1: Техническое задание Приложение 2: Календарный план

26. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

26.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

26.2. Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим договором, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

26.3. Настоящий Договор составлен на русском языке на _ листах, в () экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

27. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Основные нормативно-технические и справочные документы, используемые при проведении энергетического обследования, составлении отчетной документации по его результатам и заполнении энергетического паспорта объекта 1. Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.

2. Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов".

3. Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований».

4. Приказ № 182 Министерства энергетики РФ «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» от 19.04.2010 г.

5. ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций».

6. ГОСТ 26254-84. «Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций».

7. ГОСТ Р 51387-99 «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение.

Основные положения».

8. ГОСТ Р 51541-99 «Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Основные положения».

9. ГОСТ Р 51379-99 «Энергосбережение. Энергетический паспорт промышленного потребителя топливно-энергетических ресурсов. Основные положения. Типовые формы».

10. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

11. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

12. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

13. СНиП 23-05-95 с изменениями 2004. Естественное и искусственное освещение.

14. СНиП 2.04.07-86*. Тепловые сети.

15. СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

16. СНиП 02.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

17. СНиП 31-01-2003. Общественные здания и сооружения.

18. СНиП 21 – 01 – 97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

19. СанПиН 42-125-4216-86. Санитарно – гигиенические правила и нормы по организации обучения детей шестилетнего возраста.

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территории.

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

22. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

23. СанПиН 2.4.2 – 2821 – 10. Санитарно – эпидемические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

24. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.

25. СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.

26. СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.

27. СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям.

28. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов.

29. СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.

30. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.

31. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.

32. СП 2.4.2 782 – 99. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений.

33. СП 4076 – 86. Санитарные правила устройства, оборудования, содержания и режима специальных общеобразовательных школ – интернатов для детей, имеющих недостаток в физическом и умственном развитии.

34. ПУЭ Правила устройства электроустановок, 7-е издание.

35. ВСН 43-96. Ведомственные строительные нормы по теплотехническим обследованиям наружных ограждающих конструкций зданий с применением малогабаритных тепловизоров.

36. ВСН 53-86 (р). Правила оценки физического износа зданий.

37. ТСН 31-325-2002. Общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга.

38. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя в системах коммунального теплоснабжения, М., 2005, утверждена Заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003.

Критерии расчета экономии электроэнергии в осветительных 1. Экономия электроэнергии от правильного выбора источника света Экономия электроэнергии, получаемая за счет правильного выбора источника света, определяется следующими факторами:

а) световой отдачей источника света h;

б) потерями в пуско–регулирующей аппаратуре (ПРА) для газоразрядных ламп, учитываемыми коэффициентом ;

в) нормативными требованиями к осветительной установке, зависящими от нормируемой освещенности Ен и коэффициента запаса kз.

Мощность, потребляемая осветительной установкой, равна где h – коэффициент пропорциональности.

Годовое энергопотребление n светильниками, кВтч/год:

где Т г – число часов работы предприятия в год; k исп – коэффициент использования осветительной нагрузки (справочная величина).

2. Расчет экономии электроэнергии при замене источников света Расчет экономии электроэнергии на освещение, получаемая при замене старых источников света (индекс 2) на новые, высокоэкономичные (индекс 1) где Т ос – число часов использования максимума осветительной нагрузки в год; – коэффициент, учитывающий потери мощности в сетях и ПРА (для ламп: накаливания – 1,03; люминесцентных – 1,23; газоразрядных высокого давления (ртутных, натриевых и д.р.) – 1,13); Р – мощность одной лампы, Вт;

n – число ламп в одном светильнике, шт.; N – число светильников, шт.

3. Расчет экономии электроэнергии при реконструкции освещения Следующая методика расчета экономии электроэнергии применяется в результате ряда мероприятий в осветительной сети. Для этого производится реконструкция системы освещения с заменой менее эффективных источников света на более эффективные. Кроме того, получить экономический эффект возможно за счет чистки светильников, повышения коэффициента отражения поверхностей помещения (покраски или побелки), внедрения систем автоматического включения и отключения освещения, установки ЭПРА с более низким К пра и более высоким КПД.

4. Расчет экономического эффекта от внедрения систем зонного управления освещением Экономический эффект и экономия электроэнергии при зонном управлении освещением определяются по сокращению времени горения ламп в различных зонах помещения по сравнению с временем работы освещения в зоне с минимальной естественной освещенностью. Так, для помещения с двумя зонами суточная экономия времени (ч/сут.) составляет где b – усредненное значение прироста наружной освещенности за единицу времени, клк/ч; Ен1, Ен 2 – нормируемый уровень освещенности первой и второй зон; е1, е2 – необходимый уровень освещенности первой и второй зон в зависимости от уровня естественного освещения этих зон.

Экономия электроэнергии за год где Р1 – мощность источников света отключаемой зоны; n – число суток работы цеха за год; t – суточная экономия времени.

Регулирование уровней освещенности осветительных установок осуществляется двумя способами:

отключением части светильников, снижением напряжения в периоды, когда уровень освещенности может быть без ущерба снижен.

Регулирование освещения применяется:

для установок совмещенного освещения цехов;

в цехах, где работа производиться посменно с часовым обеденным перерывом, во время которого останавливается основное технологическое оборудование;

для уличного освещения, где уровень освещенности может быть снижен в часы утренних и вечерних сумерек и ночные часы.

Регулирование освещенности включением групп источников света требует усложнения сетей, прокладки дополнительных осветительных линий, применения программных управляющих устройств с выделением очередности отключения и включения отдельных групп источников света.

Экономия электроэнергии от отключения определяется по выражению где Ротк – отключаемая мощность; tотк – время отключения в течения года.

Информация предоставлена СПб ГУП "Ленсвет":

Для реализации 261 Федерального закона, разработана и утверждена постановлением Правительства долгосрочная целевая программа "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системе наружного освещения Санкт-Петербурга на период до 2015 года" (далее – ДЦП).

В рамках ДЦП решены следующие задачи:

1. Исключению из эксплуатации в системе наружного освещения ртутные газоразрядные лампы. Светильники РКУ с лампами ДРЛ полностью заменены на светильники ЖКУ, ЖСУ с лампами ДНаТ, что позволяет достигнуть 35 % энергосбережения. Например светильник с ДРЛ мощностью Вт заменяется на светильник с ДНаТ 285 Вт.

2. Светильники с лампами ДНаТ заменены на ДНаТ меньшей мощности, но с улучшенными светотехническими характеристиками – до 20 % энергосбережения. Например светильник мощностью 285 Вт заменяется на 175 Вт.

3. Светильники с лампами ДНаТ заменены на светильники с электронной пускорегулирующей аппаратурой (ЭПРА), с регулируемой через головное устройство мощностью по установленному графику с 23:00 до 6:00, в часы наименьшей интенсивности движения, что позволяет достигнуть до 23 % энергосбережения.

4. К каскадным пунктам питания сети наружного освещения установлены шкафы регуляторы - стабилизаторы напряжения, которые снижают потребляемую электроэнергию за счет снижения напряжения по графику с 23:00 до 6:00 и позволяют получить до 22 % энергосбережения в часы наименьшей интенсивности движения.

5. Светодиодные светильники установлены на замену светильников с ДНаТ с энергосбережением до 35 %.

В настоящее время серийные уличные, парковые и стилизованные исторические светильники на базе светодиодов, установленные на замену светильников с ДНаТ достигают энергосбережения до 35 %, и следует отметить, что максимальный процент энергосбережения при замене светильников с лампой ДНаТ в перспективе, возможен только при установке светодиодных светильников. Таким образом, дальнейшие мероприятия по энергосбережению в наружном освещении целесообразно планировать с учетом темпов развития светодиодного оборудования.

В рамках реализации ДЦП с 2010 по 2013 год выполнены следующие мероприятия, указанные в Таблице №1.

Светильники (ДРЛ на Шкафы-регуляторы светильника с ДНаТ) Светодиоды (замена Кронштадт (замена ДНаТ на светодиоды)