«Документация по запросу предложений ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ на Строительство ВЛ-10 кВ, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, КЛ-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ с разработкой проектно-сметной документации для ...»

Отсутствие в тексте предложения обязательств Участника о выплате неустойки в соответствии с Закупочной документацией или отражение в предложении/заявке обязательств о неустойке, не соответствующих вышеизложенным требованиям, является основанием для отклонения Заявки/Предложения Участника.

Непредставление обеспечения обязательств Участника является основанием для отклонения Заявки/Предложения.

Организатор закупочной процедуры имеет право на проведение любого рода запросов или расследований по проверке заявлений, документов и информации, предоставленных Участниками. При представлении заведомо ложных сведений или намеренном искажении информации или документов, приведенных в составе Заявки/Предложения, Организатор имеет право удержать обеспечение исполнения обязательств участника закупочной процедуры, либо комиссия вправе отклонить Заявку/Предложение такого Участника.

При заключении договора на выполнение работ по энергоремонтному (ремонтному) производству, техническому обслуживанию Подрядчик, победивший в закупочной процедуре, до получения авансовых платежей на выполнение работ в обязательном порядке должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по договору на возврат авансовых платежей, сумма по которому не может составлять менее 100% от суммы авансовых платежей.

Вид обеспечения исполнения обязательств по договору Подрядчик определяет для себя самостоятельно (безотзывная банковская гарантия, договор страхования для обеспечения гарантии на возврат аванса), при этом банк-гарант должен входить в Топ – 20 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала, а рейтинг надежности страховой компании должен быть не ниже «А+» по оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА».

Обеспечение на возврат аванса должно быть предоставлено и вступить в силу до момента перечисления первого авансового платежа.

Срок платежа по обеспечению на возврат аванса в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее календарных дней после направления Заказчиком соответствующего заявления с приложением документов, подтверждающих факт неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договору либо заявление об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения договора.

4.5.2 Привлечение субподрядчиков Участники закупочной процедуры могут привлекать субподрядчиков для выполнения работ в объеме до 50% от общего объема работ/услуг по договору при условии соблюдения нижеприведенных требований:

г) любое юридическое лицо, принимающее участие в закупочной процедуре лично не может быть субподрядчиком у других Участников данной закупочной процедуры. В случае невыполнения этих требований Заявки/Предложения с участием этой организации могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

д) любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), не принимающее участие в закупочной процедуре самостоятельно, может являться субподрядчиком у произвольного числа Участников.

Конкурсная комиссия может отклонить Заявку/Предложение, а Организатор закупочной процедуры (Заказчик) имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах закупки / (Договора), если выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ/оказания услуг, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

В связи с вышеизложенным, Участник закупочной процедуры готовит Заявку/Предложение с учетом предоставления документов субподрядчика/соисполнителя:

е) подписанные и заверенные печатью двумя Сторонами соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком;

ж) при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, копию Свидетельства о допуске, выданного в соответствии с требованиями, предусмотренными ГК РФ в действующей редакции, с наличием допусков к определенному виду или видам работ, которые будет выполнять субподрядчик.

анкету, заполненную субподрядчиком по установленной форме.

Каждый документ, входящий в Заявку/Предложение участника, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности или нотариально заверенная копия прикладывается к Заявке.

Каждый документ, входящий в Заявку/Предложение, должен быть скреплен печатью Участника конкурса.

Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

Так же участник должен включить в состав Заявки/Предложения следующие документы:

Письмо о подаче оферты по установленной форме;

Анкету по установленной форме, в том числе и для субподрядчика.

При участии в закупочных процедурах на право заключения договора подряда на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (при наличии разработанной проектной документации) Участник должен представить в составе Заявки/Предложения заполненную таблицу «Характеристики и требования к поставляемому оборудованию»

(Таблица 1, Приложение № 10 к письму о подаче оферты).

При проведении закупочной процедуры на право заключения договора подряда на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, Организатор закупочной процедуры обязательно публикует в составе закупочной документации проектно – сметную документацию в составе проекта или ведомости основных объемов работ, сводный и локальные сметные расчеты на сумму предельной стоимости закупки. Участник, на этапе подачи заявки на участие, сметные расчеты не предоставляет.

Если участник в составе Заявки/Предложения предоставил только письмо о подаче оферты без приложения документов, подтверждающих соответствие участника предъявляемым в закупочной документации требованиям, заявка с участием этой организации должна быть отклонена без рассмотрения по существу.

Все вставки между строчками, исправления или приписки, содержащиеся в заявке, имеют силу только в том случае, если они заверены лицом, подписавшим заявку.

При наличии в Заявке/Предложении арифметических ошибок, расхождений между показателями, представленными в цифровой и словесной форме, либо недостающих документов, эксперт в произвольной форме через организатора закупочной процедуры в обязательном порядке должен потребовать от участника приведения представленной Заявки/Предложения в соответствие с требованиями закупочной документации (предоставить документы на бумажном носителе) в течение 2-х рабочих дней.

При этом окончательное заключение о несоответствии участника устанавливается только после официального его отказа, либо не приведения заявки в соответствие с требованиями закупочной документации в течение 2-х рабочих дней после направления запроса Организатора.

Для закупочных процедур, проводимых с помощью электронной торговой площадки, Заявка/Предложение участника предоставляется в электронном виде в соответствие с Закупочной документацией и Регламентом электронной торговой площадки. Документы в составе Предложения должны быть именованы таким образом, чтобы из названия файла было понятно, какой документ в нем находится. Каждый документ необходимо предоставлять отдельным файлом.

Предоставлять письменную (бумажную) форму заявки необходимо только победителю закупочной процедуры.

Письменная (бумажная) форма необходима для подтверждения соответствия и обеспечения законной силы электронных документов, направленных через систему электронной торговой площадки.

Порядок предоставления документов в бумажной форме согласовывается Участником с Организатором закупочной процедуры дополнительно после подведения итогов закупочной процедуры.

В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору в соответствии Участника данному требованию..

4.6 Подача Предложений и их прием Подача Участниками своих предложений осуществляется в соответствии с Инструкциями, размещенными на сайте 4.6. Системы «B2B-MRSK».

Организатор заканчивает принимать Предложения, в срок, указанный в Системе «B2B-MRSK».

4.6. Сведения о сроке и месте окончания приема Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их 4.6. проведения, будут доведены до сведения Участников дополнительно.

4.7 Вскрытие поступивших на запрос предложений Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников будет проведена в порядке, предусмотренном 4.7. правилами работы Системы «B2B-MRSK» в срок, указанный в Системы «B2B-MRSK».

4.8 Оценка Предложений и проведение переговоров 4.8. Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.8.2), проведение при необходимости переговоров (пункт 4.8.3) и оценочную стадию (пункт 4.8.4).

Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 1.1.3), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап.

4.8.2 Отборочная стадия В рамках отборочной стадии закупочная комиссия (далее - Комиссия по запросу предложений) проверяет:

a) правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

b) соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

c) соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений.

В рамках отборочной стадии Комиссия по запросу предложений может запросить Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

При проверке правильности оформления Предложения Комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Комиссия по запросу предложений с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

По результатам проведения отборочной стадии Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить Предложения, которые:

d) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

e) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

f) поданы Участниками, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

g) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

h) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

В случае, если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 50%;

Одна из компаний владеет более чем 50% другой;

Исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Комиссия по запросу предложений имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.

4.8.3 Проведение переговоров После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор.

При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

a) любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

b) ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

Организатор в ходе переговоров может предложить:

c) выступить любому из Участников в качестве генерального исполнителя и привлечь в качестве соисполнителя как любого из Участников, так и стороннюю организацию;

d) объединиться нескольким конкретным Участникам в коллективного участника.

Любой из Участников вправе отказаться от этого предложения без каких-либо последствий и участвовать в дальнейшей процедуре Запроса предложений самостоятельно.

4.8.4 Оценочная стадия. Проведение переторжки и оценка всех Заявок На II этапе организатор закупочной процедуры предоставляет участникам возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок либо предложений путем снижения первоначальной (указанной в заявке либо в предложении) цены (далее – процедура переторжки, аукциона на понижение цены), при условии сохранения остальных положений заявки (предложения) без изменений. Порядок проведения переторжки определяется правилами и требованиями «Единого регламента ЭТП» и инструкцией пользователя системы ЭТП по проведению переторжки.

Победителем закупочной процедуры является тот участник, который предложит наименьшую цену по итогам проведенной процедуры.

4.9 Переторжка (регулирование цены) Организатор запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам запроса предложений 4.9. возможность добровольно повысить предпочтительность их Предложений путем снижения первоначальной (указанной в Предложении) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений Предложения без изменений.

Процедура переторжки проводится в соответствии с правилами и требованиями «Единого регламента ЭТП» и 4.9. инструкцией пользователя системы ЭТП по проведению переторжки.

4.10 Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя 4.10.1 Комиссия по запросу предложений на своем заседании решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора (пункт 1.1.3):

a) в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.11); процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

b) в случае если самое лучше Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комиссия по запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

c) если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

4.10.2 Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии в соответствии с правилами работы в Системе «B2B».

4.11 Подписание Договора 4.11.1 Договор по результатам открытого запроса предложений между Заказчиком и Победителем конкурса будет заключен не позднее двадцати дней после завершения закупки и подписания итогового протокола.

4.11.2 В случае если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Организатора потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Организатора (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.4.11.1 срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

4.11.3 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и пунктом 1.2.5.

4.12 Уведомление Участников о результатах запроса предложений 4.12.1 Уведомление участников о результатах запроса предложений производится в соответствии с правилами работы в Системе «B2B-MRSK».

4.12.2 Заказчик вправе опубликовать вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений.

5. Дополнительные инструкции по подготовке Предложений 5.1 Статус настоящего раздела Настоящий подраздел дополняет условия проведения запроса предложений и инструкции по подготовке 5.1. Предложений.

В случае противоречий между требованиями применяются требования настоящего раздела.

5.1. В случае противоречий между требованиями подразделов настоящего раздела применяются те требования, 5.1. которые приведены последними.

5.2 Участие в конкурсе генеральных подрядчиков Порядок участие в конкурсе генеральных подрядчиков изложен в п.4.5.2.

5.3 Альтернативные предложения [В ряде случаев Участники могут предложить на выбор Организатора (т.е. в качестве опционов) одно или несколько дополнительных организационно-технических или коммерческих решений, характеристик предлагаемой к поставке продукции или условий Договора, направленных на удовлетворение потребностей Организатора. Такие предложения называются альтернативными и подаются желающими представить их Участниками запроса предложений вместе со своим предложением. При этом правила подачи только одного предложения (п.4.4.1.3) на альтернативные предложения не распространяются; при этом альтернативные предложения не рассматриваются как не соответствующие требованиям документации.

Основным должно быть предложение, в наибольшей степени соответствующее требованиям и условиям запроса предложений. Альтернативные предложения обычно касаются отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения, но могут исходить и из иных концепций удовлетворения нужд Организатора по сравнению с указанными в документации. Все зависит от того, каким образом сформулированы требования к закупаемой продукции и условиям поставки.

В любом случае альтернативные предложения не могут противоречить требованиям и условиям запроса предложений, указанным как обязательные. Поэтому чем сложнее закупаемая продукция (и чем меньше у Организатора возможностей четко и однозначно сформулировать требования к закупаемой продукции и условиям поставки), тем в большей степени рекомендуется при формулировании в документации требований и условий:

описывать не технические характеристики, а потребительские свойства закупаемой продукции (технические характеристики связаны с конкретными техническими решениями и потому ограничивают возможности Участника предлагать иные инновационные и более эффективные решения);

требования к продукции и иные условия, которые для Организатора не являются обязательными, специально помечать в документации, как желательные.

Использовать механизм альтернативных предложений следует в случаях, когда Заказчик или Организатор допускают возможность иных путей удовлетворения потребностей Организатора и желают получить соответствующие предложения. Если это так и данный модуль включается в документацию, то форма 1 дополняется следующими словами:

«…Предложение сопровождается (указать количество) альтернативными предложениями (опционами, предлагаемыми нами на ваш выбор) по отдельным техническим аспектам (элементам) предложения, а также (указать количество) альтернативными предложениями по отдельным юридическим аспектам (элементам) предложения — контрактным условиям. При этом:

альтернативное предложение №1, суть которого изложена в п.п. на страницах _ предложения (увеличивает/уменьшает — нужное указать) итоговую цену по основному предложению на ()_(цифрами и прописью, валюта);

Участник запроса предложений помимо основного предложения вправе подготовить и подать одно 5.3. альтернативных предложений, касающихся отдельных элементов основного технико-коммерческого предложения.

Альтернативные предложения могут касаться следующих аспектов: [указываются технические, коммерческие 5.3. или иные аспекты, по которым может быть подано альтернативное предложение; например, «иные технические характеристики продукции», «приобретение продукции в лизинг» и т.д.].

Альтернативные предложения могут сопровождаться альтернативными ценами. При этом альтернативные 5.3. предложения, по сути отличающиеся от основного только ценой, рассматриваться не будут.

К альтернативным предложениям требования подпункта 4.4.1.3 не относятся.

5.3. Альтернативное предложение должно быть ясно выделено в составе заявки (указываются те пункты, разделы и 5.3. т.д. основного предложения, вместо которых предлагаются альтернативные).

При значительном объеме альтернативное предложение может быть подготовлено в соответствии с общими 5.3. требованиями, изложенными в подразделе 4.4 с соблюдением, по мере возможности, форм, приведенных в разделе 6 или аналогичных. Тогда альтернативное предложение и его копии следует подать в соответствии с требованиями подраздела 4.6, дополнительно обозначив на этих конвертах: «Альтернативное предложение №… (указать номер альтернативного предложения)» и «Копия альтернативного предложения №… (указать номер альтернативного предложения)». Эти конверты помещаются в один внешний конверт вместе с основным предложением и его копиями.

В альтернативном предложении не следует дублировать документы, подтверждающие соответствие Участника 5.3. установленным требованиям (подраздел 4.5).

Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение Фирменный бланк Участника «_»_ года № Изучив /документ, объявляющий/ о проведении /способ закупочной процедуры/ на право заключения договора /предмет договора/ № /номер закупочной процедуры/, размещенное /дата размещения/ на официальном сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (www.b2b-energo.ru) и /закупочную документацию/, и принимая установленные в них требования и условия /способ закупочной процедуры/, включая установленный претензионный порядок обжалования,, (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:

, (юридический адрес Участника) предлагает заключение договора:

(краткое описание предлагаемой продукции, работ, услуг) на условиях и в соответствии с техническим заданием конкурсной/закупочной документации, на общую сумму:

Стоимость без НДС, руб.

Полная стоимость с НДС, руб.

Окончательная стоимость строительно-монтажных работ и цена договора определяется сторонами после разработки проектно-сметной документации и оформляется сторонами путем составления дополнительного соглашения с обязательным приложением сметной документации, служащей приложением к дополнительному соглашению.

Гарантируем, что стоимость договора после разработки проектно-сметной документации не будет превышать стоимость, указанную в итоговом протоколе.

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «»_ года.

Настоящее Предложение вместе с конкурсной/закупочной документацией имеет силу письменного соглашения о неустойке в обеспечение обязательств, связанных с участием в (способ закупочной процедуры), на сумму _ рублей (с учетом НДС).

_ (Подпись уполномоченного представителя)(ФИО и должность подписавшего) Инструкция по заполнению* з) Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

и) Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

к) Участник должен указать стоимость поставляемой продукции цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии с коммерческим предложением. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

л) Участник должен указать срок действия предложения.

м) Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

Наименование и адрес Участника (генподрядчика) Наименование субподрядчиков:

1._ 2. …. Автотранспорт и спецтехника Здания и помещения Оборудование, приборы, инвентарь и прочие МТР Компьютеры и оргтехника (для выполнения ПИР) Специализированное лицензионное программное обеспечение (для выполнения ПИР) (Подпись уполномоченного представителя)(ФИО и должность подписавшего) Инструкции по заполнению* н) Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

о) В таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах, измерительных и испытательных установках, специальном оборудовании которые будут применяться при выполнении работ согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводной таблицы стоимости работ (по главам).

п) Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ. Собственные МТР необходимо подкрепить расшифровкой баланса, при арендованных МТР – необходимо предоставить письменное соглашение с арендатором.

Наименование и адрес Участника (генподрядчика): Наименование субподрядчиков:

1. N Табл. 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору 1. Руководящий, чел.

2. Инженерно-технический, чел.

3. Рабочие и специалисты, в т.ч. чел.:

электротехнического оборудования, чел.

Электромонтажники оборудования вторичных коммутаций, в т.ч. релейщики, наладчики и т.п. чел.

специальностей 3-6 разрядов, чел.

Прочий вспомогательный персонал (водители, грузчики, охранники и т.д.) ИТОГО (п. 1+2+3):

*В табл. 1 указывается общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению работ по данному договору.

Табл. 2. Основной персонал, привлекаемый для выполнения работ по договору, по видам оказываемых услуг Сведения о руководителях Сведения о персонале, привлекаемом для организации и выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ Сведения о персонале, привлекаемом для организации и выполнения проектных работ и сметной документации (указываются специалисты, числящиеся в штате проектной организации, имеющие высшее профессиональное образование по электроэнергетическому, строительному и другим направлениям по профилю выполняемой работы и стаж работы по проектированию электросетевых объектов не менее 1 года) Сведения о персонале, привлекаемом для выполнения работ по инженерным изысканиям подписавшего) (подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О) Инструкция по заполнению* р) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

с) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес, наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) и адреса субподрядчиков.

т) В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию.

у) В случае наличия в предмете требуемых работ, заполняется таблица 2. При отсутствии данного вида работ в таблице приводятся слова «не требуется».

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние три года и текущий год Наименование и адрес Участника: _ окончания выполнения) ИТОГО за целый 20.. год ИТОГО за целый 20.. год ИТОГО за целый 20.. год ИТОГО за целый 20.. год Текущий год ИТОГО за текущий год ИТОГО за последние три года и … (период) текущего года (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего) М.П.

Инструкция по заполнению* ф) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

х) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

ц) В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Закупочной документации.

ч) Следует указать не менее одного аналогичного договора за три года. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

ш) Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Наименование Участника Наименование организации, (другой Год стороны), истец/ответчик, _ (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего) М.П.

Инструкция по заполнению* щ) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

ы) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

э) Участник должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Наименование Участника _ (Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего) М.П.

Инструкция по заполнению* ю) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

я) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

аа) В данной форме Участник указывает:

бб) Перечень, долю в процентном выражении и стоимость выполняемых Участником и каждым субподрядчиком поставок, работ, услуг, с привязкой к структуре Сводной таблицы стоимости работ;

вв) сроки выполнения поставок, работ, услуг Участником и каждым субподрядчиком;

гг) К данной форме Участник должен приложить подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика поставок, работ, услуг.

дд) Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

Справка о наличии у Участника связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника } связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного } а именно:

1. {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

2. {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность};

_ (Подпись уполномоченного представителя)(ФИО и должность подписавшего) Инструкция по заполнению* ее) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

жж) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

зз) Участники должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашей закупочной заявки просим учесть, что у {указывается наименование Участника } НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного.

ии) При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данного, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

Наименование и адрес Участника: _ Организационно-правовая форма и фирменное наименование Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую 2 форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного 8 счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские Факс Участника (с указанием кода города) Адрес электронной почты Участника Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право 12 подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона указанием должности и контактного телефона (Подпись уполномоченного представителя)(ФИО и должность подписавшего) Инструкция по заполнению* кк) Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

лл) Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

мм) Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 "Банковские реквизиты…" указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Форма предоставления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Информация о собственниках участника конкурса (включая конечных бенефециаров) Я, _, зарегистрирован по адресу:_, документ, удостоверяющий личность: _ _ _ (данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган) даю согласие Операторам: ОАО «МРСК Сибири» (адрес 660021, г. Красноярск, улица Бограда, дом 144А), ОАО «Холдинг МРСК» (адрес 107996, г. Москва, Уланский переулок, дом 26, строение 1), Министерству энергетики Российской Федерации (адрес 107996, г. Москва, ГПС-6, улица Щепкина, дом 42) или по их поручению иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации.

Цель обработки персональных данных: направление в Правительство Российской Федерации информации и документов согласно поручению Председателя Правительства Российской Федерации от 28.12.2011г. №ВП-П13-9308.

Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.

«» _20 г. В зависимости от вида поставляемой продукции позиции могут быть добавлены или удалены.

Основные параметры Указываются основные электрические и технические параметры 1.1.

1.2.

2. Требования к конструкции, изготовлению и материалам 2.1.

2.2.

3. Номинальные значения климатических факторов 3.1. Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) 3.2. Верхнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С 3.3. Нижнее предельное значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С 3.4. Толщина стенки гололеда, мм 3.5. Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с 3.6. Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с 3.7. Высота установки над уровнем моря, м 3.8. Сейсмичность района, баллов по шкале MSK 4. Комплектность поставки Объем поставляемой продукции 4.1.

4.2. Комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП) Технические паспорт, документация по монтажу, наладке и эксплуатации на 4.3.

русском языке, экз.

5. Требования по надежности 5.1. Срок гарантийного обслуживания, лет, не менее 5.2. Срок службы, лет, не менее 5.3. Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее 5.4. Периодичность и объем технического обслуживания, лет 5.5. Вероятность безотказной работы 6. Приемка и шеф-монтажные работы Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера предприятияизготовителя Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с 6.2.

представителем Поставщика) 7. Требования по безопасности Наличие российских сертификатов соответствия и безопасности (указать перечень 7.1.

7.2. Наличие протоколов сертификационных и заводских испытаний Наличие экспертного заключения межведомственной аттестационной комиссии 7.3.

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Холдинг МРСК»

*Заполняется в случае проведения закупочной процедуры на заключение договора подряда на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение при наличии разработанной проектной документации.