ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на текущий ремонт мягкой кровли в 1 слой

г. Санкт-Петербург "_" 2013 год

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского

района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Киреенко

Анатолия Михайловича, действующее на основании Устава, с одной стороны,

и, именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _, действующего на основании, с другой стороны,(вместе далее именуемые «Стороны»), на основании результатов проведения открытого запроса цен не в электронной форме (Протокол комиссии от № ), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика выполнить работы на текущий ремонт мягкой кровли в 1 слой Приложение № 1 к настоящему Договору), на основании Технического задания (Приложение № 3 к настоящему Договору) и в соответствии с утвержденной в установленном порядке сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору: с момента подписания договора.

2.2. Дата окончания выполнения работ: 31.07.2013г.

2.3. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания двухстороннего акта о приемке выполненных работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору определяется по результатам открытого запроса цен, зафиксированных протоколом_ от «_» 20_ года, и составляет _ (_ _) рублей, (далее – цена договора), с учетом 18% НДС.

3.2. Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора.

3.3. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) прилагаемая к ней расшифровка по видам работ (форма КС-2), и акт сдачи-приемки работ подписанные сторонами, счет, счет-фактура.

3.4. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативноправовых актов, технической документации и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.5.Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика до 20.12.2013 года. Авансирование не предусмотрено.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику объект для выполнения работ, указанный в п. 1.1.

настоящего договора в течение 5 дней с момента подписания сторонами настоящего договора.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4.Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего договора.

4.1.5.По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить приемку их результата.

4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий договора, Заказчик обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 8 договора, путем уменьшения выплаты Подрядчику суммы за выполненные работы по договору на сумму неустойки.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений.

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.2.5. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.2.7. Сдать объект (результат выполненных работ) рабочей комиссии Заказчика.

4.2.8. Обеспечить соответствие объекта (его отдельных частей) условиям настоящего Договора о качестве в течение всего гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня сдачи.

4.2.9. За представленные Заказчиком бытовые помещения и помещения для закрытого складирования материалов оплачивает арендную плату и плату за пользование коммунальными услугами по действующим тарифам.

4.2.10. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим договором.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении всех работ по настоящему Договору, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 24 часов приступает к приемке результата выполненных работ, назначает проведение рабочей комиссии.

5.3. Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом, подписанным обеими Сторонами.

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком, акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Договором.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

5.5. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5.6. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата утверждения уполномоченным Заказчика акта о приемке выполненных работ.

5.7. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами или Заказчиком акта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и с условиями настоящего Договора.

6.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке потребовать расторжение Договора с Подрядчиком в следующих случаях:

- неоднократного нарушения Подрядчиком сроков проведения работ;

- систематического невыполнения обязательств по Договору.

6.4. Ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам, несет Подрядчик в соответствии с действующим законодательством.

6.5. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Договору, выразившемся в ненадлежащем качестве работ или нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десяти) % от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.

6.6. За просрочку срока окончания работ по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от сметной стоимости работ по Договору в соответствии с пунктом 3.1.Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации и СНиП показателей, в том числе качества работ и материалов и возможность его эксплуатации.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока 24 (двадцать четыре) месяца, с даты подписания Акта сдачиприемки выполненных работ.

7.3. В случае обнаружения недостатков работ в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.

7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по настоящему договору работ или материалов, не соответствует требованиям технической документации и СНиП; работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы; с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, ответственный представитель Заказчика должен письменно заявить о них Подрядчику, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков.

7.5. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

7.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов работ по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят или должен быть принят Заказчиком, Подрядчик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ Заказчику или по причинам, возникших до этого момента.

8. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные договором сроки, но не позднее 31.07.2013 г.

8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

9.4. Все, что не урегулировано настоящим договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

9.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Локальная смета;

2. Приложение № 2 – Техническое задание;

3. Приложение № 3 – План графика работ.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского Исполнитель:_ района» Адрес:_ Тел./факс: Эл. Почта : Тел./факс:_ Генеральный директор ООО «ЖКС № Невского района»

_ /Киреенко А.

М./ _// "_"_2013 г. "_"_2013 г.

1. Предмет закупки: Предметом настоящего открытого запроса цен не в электронной форме является право заключения договора на текущий ремонт мягкой кровли в 1 слой.

2. Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского района».

3. Подрядчик: Определяется на основе проведения открытого запроса цен не в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07. года № 223-ФЗ « О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках ООО «ЖКС № 1 Невского района» от 26.02.2013 года б/н.

4. Источник финансирования: средства Заказчика.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 859 993,00 рублей (Восемьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто три рубля) 00 копеек. Российский рубль.

6. Порядок формирование цены договора:

6.1. Цена договора формируется Подрядчиком на основе прилагаемого Заказчиком сметного расчета, расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, производством (приобретением) изделий, материалов, конструкций и т.д., необходимых для выполнения Работ, с учетом расходов на доставку, наперевозку, монтаж, погрузоразгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

6.2. Цена договора рассчитывается как начальная (максимальная) цена договора, указанная Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

6.3. В случае если Участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за товар производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене гражданско-правового договора, сформированной Заказчиком, без учета суммы НДС.

6.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

7. Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий предмету открытого конкурса/Код закупки:

4540123- Устройство рулонных кровель, 4540120 – Кровельные работы / 55.

8. Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ:

- авансирование не предусмотрено;

- оплата осуществляется в безналичной форме;

- оплата производится после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (формы №КС-2, №КС-3) подписанным Заказчиком и Подрядчиком, до 20.12. года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

- объем работ, выполненных Подрядчиком с отклонениями от нормативнотехнической и сметной документации, а так же условием договора, не подлежит принятию Заказчиком до устранений отклонений.

9. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Санкт – Петербург:

-пр. Пятилеток, д. 8, корп. 4, кв. 79,75;

-пр. Пятилеток, д. 19, кв. 114,55,118,232;

-ул. Невзоровой д. 10 кв. 53,80;

- ул. Коллонтай, д. 21 корп. 4, кв. 140;

- Искровский пр., д. 6, корп. 6, кв. 215, л/кл №2;

- Искровский пр., д. 4, корп. 3, кв. 33;

- Искровский пр., д. 4, корп. 2, кв. 89;

- Искровский пр., д. 6, корп. 4, кв. 15;

- ул. Дыбенко, д. 12 корп. 1, кв. 104,674,673,594;

- ул. Дудко, д. 29, корпус 1, кв. 139,40,76;

- ул. Джона Рида, д. 5 корп. 1, кв. 113;

- ул. Ворошилова, д. 9, кв. 55;

- пр. Большевиков, д.11/19, кв. 23;

- пр. Большевиков, д.9, корп. 1 кв. 445;

- ул. Антонова – Овсеенко, д. 25, корп. 1 кв. 69,33.

10.Условия и сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: с момента подписания договора.

Окончание выполнения работ: не позднее 31.07.2013 года.

Работы могут быть досрочно выполнены Подрядчиком.

11. Виды и объемы работ по договору: Работы выполняются с материалом Подрядчика.

Виды и объемы работ по договору приведены в Таблице 1 настоящего Технического задания. Указанные работы соответствуют смете Заказчика, приведенной здесь ниже, и предоставленной в качестве обоснования начальной (максимальной) цены Заказчика.

На текущий ремонт кровли по адресу: пр. Пятилеток, д. 8, корп. 4, кв. 79,75.

Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург ) На текущий ремонт кровли по адресу: пр. Пятилеток, д. 19, кв. 114,55,118, Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков к стоим. экспл. машин: 1,25 к слоя (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург ) (ТССЦ 5.2013 Санкт-Петербург ) На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Невзоровой д. 10 кв. 53, Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Коллонтай, д. 21 корп. 4, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: Искровский пр., д. 6, корп. 6, кв. 215, л/кл № Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: Искровский пр., д. 4, корп. 3, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: Искровский пр., д. 4, корп. 2, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: Искровский пр., д. 4, корп. 4, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Дыбенко, д. 12 корп. 1, кв. 104,674,673, Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Дудко, д. 29, корпус 1, кв. 139,40, Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в стали в кровлях металлических:

карнизных свесов с настенными жалобами На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Джона Рида, д. 5 корп. 1, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Ворошилова, д. 9, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: пр. Большевиков, д.11/19, кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: пр. Большевиков, д.9, корп. 1 кв. Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в На текущий ремонт кровли по адресу: ул. Антонова – Овсеенко, д. 25, корп. 1 кв.

Смена существующих рулонных кровель на 100 м2 покрытия покрытия из наплавляемых материалов: в Раздел. 2 Основные технические требования к работам, их объему и качеству 1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ: Работы, являющиеся предметом открытого запроса цен, выполняются в соответствии с расчетом начальной максимальной цены договора (сметной документации Заказчика, таблицы № дефектная), являющейся неотъемлемой частью Технического задания (приложение №2 к техническому заданию).

2.1. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: пр. Пятилеток, д. 8, корп. 4, кв. 79,75.

1. Ремонт кровли в 1 слой Ремонт примыкания к машинному помещению и 2.2. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: пр. Пятилеток, д. 19, кв. 114,55,118, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.3. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли по адресу: ул. Невзоровой д. 10 кв.

Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, 2.4. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.5. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: Искровский пр., д. 6, корп. 6, кв. 215, л/кл № 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.6. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.7. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.8. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.9. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: ул. Дыбенко, д. 12 корп. 1, кв. 104,674,673, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.10. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли по адресу: ул. Дудко, д. 29, Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов Ремонт отдельными местами рулонного покрытия, 2.11. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.12. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.13. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: пр. Большевиков, д.11/19, кв. 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.14. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: пр. Большевиков, д.9, корп. 1, кв. 1. Ремонт кровли в 1 слой 2.15. Дефектная ведомость на текущий ремонт кровли (мягкой, металлической, шиферной) по адресу: ул. Антонова – Овсеенко, д. 25, корп. 1 кв. 69, 1. Ремонт кровли в 1 слой Номер Наименование позиции Единица Количество Ссылка на таблицу Раздел № 2. На текущий ремонт кровли по адресу: пр. Пятилеток, д. 8, корп. 4, кв. 79,75.

Раздел № 2. На текущий ремонт кровли по адресу: пр. Пятилеток, д. 19, кв.

2. Требования к работам:

Работы должны проводиться в соответствии со СНиП, при строгом соблюдении технологии выполнения работ. Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении работ.

Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной безопасности.

Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.

Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

3. Требования к качеству и безопасности работ: качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах, в том числе:

3.1.Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:

- выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора;

-СНиП ll-26-76 «Кровли». Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2001 год.

- СНиП 3.04.01-87 «Изоляция и отделочные покрытия» Утверждены постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280.

- ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18- -СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991г. №26 от 30 апреля 1993г. N18-12 и изменением N3, утвержденным постановлением Госстроя России от 26 января 1999г. № 4.

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

-СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» ОДОБРЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 3.2. Безопасность работ:

- соблюдений условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

- соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

- ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

3.3. Требования к техническим характеристикам работ:

Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Товары, используемые при выполнении работ (включая комплектующие изделия и материалы), должны соответствовать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ, что должно быть подтверждено документально до начала выполнения работ с использованием таких товаров (материалов) путем предоставления Заказчику сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов и/или других документов, подтверждающих качество и безопасность товара, в соответствии с нормами действующего законодательства.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности, технику безопасности, за охрану здоровья рабочих, а также за объект, переданный ему для выполнения работ.

-СНиП ll-26-76 «Кровли». Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 2001 год.

- Альбомы института «Ленжилпроект»: серия 1.160.2-КР-1 «Крыши», серия 1.160.2КР-2 «Узлы и детали кровель с внутренним водостоком», серия 1.169.2-КР- «Конструктивные решения деревянных стропил под металлическую кровлю», серия 1.169.2-КР-1 «Типовые решения крепления металлических колпаков к вентиляционным стоякам для капитального ремонта жилого фонда»;

- Альбом «Ремонт и эксплуатация рулонных кровель» практического пособие для работников ЖКХ (корпорация ТехноНИКОЛЬ) - Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН 42-85 (р) );

-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России – М.: ГУП ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987;

- СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные». Опубликован: официальное издание, М.: Госстрой России, Ф. ГУП ЦПП, 2004 год. Дата редакции: 23.06.2003;

4. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ):

Своевременно и в полном объеме выполнить работы согласно настоящего Технического заданиялокальной сметы, с соблюдением технологических требований, предусмотренных правилами, СНиП, СанПин, ГОСТами, регламентирующими выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании.

При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в акте делается Заказчиком отметка об этом.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки указанные в акте. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

Сдача Подрядчиком результата работ и приемка его Заказчиком должны быть оформлены актом КС–2 и КС-3, о приемке выполненных работ, подписанными сторонами. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта сдачиприемки выполненных работ.

Подрядчик обязан выполнить и предоставить результаты работ в соответствии с настоящим Техническим заданием, включающим локальную смету, дефектные ведомости и условие договора. Требования к качеству работ установлены настоящим Техническим заданием, нормативными техническими документами. Ход выполнения работ контролируется Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантийного качества 3.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору. Срок гарантийных обязательств на выполнение работ должен составлять 24 (двадцать четыре) календарных месяца с момента подписания акта сдачиприемки выполненных работ.

3.2. Датой начала гарантийного срока, указанного в пунктах 3.1 настоящего Технического задания, является день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе скрытые), вызванные низким качеством работ, используемых деталей, элементов, узлов, агрегатов, расходных материалов и т.д., Подрядчик обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков и дефектов по день устранения включительно.

3.4. Подрядчик не несет ответственность за дефекты и недостатки, возникшие в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком, а также дефектов, возникших в результате естественного износа.

Генеральный директор ООО «ЖКС № Невского района»

_ /Киреенко А.

М./ _// Генеральный директор ООО «ЖКС № Невского района»

_ /Киреенко А.

М./ _//